广州市建设工程施工合同标准版.doc

1、 广州市建设 工程施工合同 合同编号： 合同名称： 甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地点： 签约地点： 签订日期： 广州市建设工程施工合同 甲 方： 乙 方： 根据中华人民共和国合同法和 中华人民共和国建筑法 及有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 结合本工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程 概况 1、 工程名称： 2、 工程地址 ： 3、 工程内容： 详见设计施工图及相关技术文件。 第二条 工程 承包 要求 1、承包范围： 按甲方提供的该工程施工图纸规定 桥梁工程 内容的 支架搭设、 钢筋制安、 模板安装与拆除、 砼浇注及 养护等

2、。 2、 承包方式： 乙方以 综合单价包干， 单 包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工的形式承包施工。 3、乙方不得再分包工程，否则作违约处理，甲方有权终止合同，因此而产生的一切损失由乙方承担。 第三条 工程造价 1、工程 总造价 ： 暂定为人民币 万 元。 2、 工程单价：砼浇注 综合单价 20 元 /m3，模板安装、拆除 综合单价 （按与砼接触的模板展开面积） 32 元 /m2，钢筋制安 综合单价 395 元 /t， 上述项目外杂工 30 元 /工日。 3、上述综合单价包含内容：包含了所有劳务费 ， 钢筋工程的扎丝费 ， 模板工程的铁钉、铁丝费， 混凝土工程的养护费， 安全文明施工配合

3、费 ， 合同明示或暗示的一切风险、责任和业务费用。在本合同执行期间，上述综合单价不因劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。 4、工程量计算方法： （ 1）模板工程 结算工程量 ： 以现场实际 发生的工程构造 物 ，并 按与砼接触的模板展开面积 计算。 （ 2）钢筋工程结算工程量： 以现场实际发生的工程构造物，并按图纸标识的钢筋大样 尺寸以吨 计算。 （ 3） 混凝土 工程结算工程量： 以现场实际发生的工程构造物，并按图纸标识的结构物净尺寸以立方米计算。 （ 4）支架工程结算工程量：以现场 实际搭设的支顶架净尺寸以立方米计算。 （ 5）伸缩缝工程结算工程量： 以桥梁设计

4、图中的伸缩缝设计长度以米计算 。 第四条 工期要求 1、总工期为 天（日历天），开工日期： 年 月 日，完工日期： 年 月日。 2、在履约过程中，根据变 更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定完工日期。 3、在履约过程中，乙方已经很清楚市政工程的特点：根据业主、代业主或监理的要求，为了某一政 治任务而赶工，乙方应无条件配合甲方的赶工计划，按甲方要求的人员 进行赶工，由此发生的赶工费用由乙方承担。 4、 合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、 20 年一遇的洪水、十级以下台风、停水、停电等影响施工的时间。 5、 如因乙方的原因，发生安全、质量

5、事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。 第五条 工程质量要求 1、必须 达到设计图纸及合同、规范等文件的要求； 2、必须无条件满足甲方对质量的要求。 3、工程质量标准按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范，以及按图纸、合同的要求，做到一次优良。 4、质量保修按建设部有关规定执行，保修期为壹年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第六条 安全文明施工要求 1、乙方必须无条件执行甲方、监理方、业主方等有关部门的安全文明施工要求； 2、乙方施工范围内的安全文明施工 人工 费用由乙方自行承担； 3、乙方必须对自己施工范围内的一切安全事故负完全责任，甲方视乙方为有经验的施工队伍，完 全有能

6、力预防自己施工范围内的安全事件发生； 4、乙方负责自己施工人员的人身安全保险费用。如乙方未为工人办理意外保险，由此发生的一切损失由乙方负责。 第七条 材料设备供应 1、工程所需的所有材料（除 铁丝、铁钉、扎丝 外）、设备由 甲方 负责。 2、属甲方或建设方提供的材料（设备），乙方必须无条件承担管理责任，如有产品损坏或失窃（含配件）一切由乙方负责。 第八条 工程款支付和结算 1、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户： 2、工程价款支付方式： （ 1）、 进度款支 付周期为 10 个日历天， 按乙方完成工作量的 70拨付； 剩余 30%待 完 工验收后 1 个 月内 支付完毕。 （ 2）、 本工程

7、结算必须在 工程项目完工，经验收合格后 进行，并且必须按此合同要求进行，一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。 3、 本工程结算 必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须 按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效 。 第九条 工程验收 1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2、工程完工后 3 天内，由乙方通知甲方验收，由甲方组织现场监理与业主人员进行验收。工程内容及质量符合设计及规范要求的，双方签字盖章确认，同时乙方将全部有效图纸及其它资料移交给甲方。如工程内容尚未完成或质量不合

8、格的，由乙方在双方商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为完工日期，由此发生的费用由乙方承担。 3、工程施工过程中，施工原始资料乙方应第一时间交由甲方整理。 第十条 双方责任 1、甲方责任： （ 1）、向乙方提供施工图纸 一 份 ,及有关资料 一 份 ，并向乙方进行技术交底 。 （ 2）、负责施工现场 的表土清除及场地平整，为乙方进场、施工、退场创造便利条件。 （ 3）、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见 ,甲方应在收到书面通知的 二 天内会同设计方进行处理。 （ 4）、甲方委派 为现场代表，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等落实情况 ,组织工程实

9、施期间的质量验收及其他事宜，组织工程完工验收。 2、乙方责任： （ 1）、对自己施工范围的工程质量负全部责任，甲方视乙方为有经验的承包商，该责任与他人的指挥失误无关。 （ 2）、按施工安全规范做好施工安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐 ，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责一切经济损失，并报告甲方及有关部门。 （ 3）、委派 为现场管理代表，负责与甲方进行工作联系。须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全和施工现场文明生产管理等问题。 （ 4）、在开工前需向甲方提交有效的现场管理机构名单（其中，应包括安全、防火、治安、计划生育、施工现场文明

10、生产管理等责任人名单）。确保施工人员持证上岗，在进场施工后二天内，将特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证复印件交给甲方。 （ 5）、乙方在甲方指 定的地点解决施工人员吃住问题，其餐费自理。 （ 6）、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。 （ 7）、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。 （ 8）、乙方应切实做好现场文明生产管理、安全防火、卫生、计划生育及内部治安综合治理工作，执行甲方相关的管理制度。严格按施工组织设计落实平面布置，搭设临时设施，物料堆放整齐有序，道路畅通，以及民工进场前需办理临时户口暂住证及有关手续。由于乙方的责任而违反规定

11、的罚款均由乙方承担。 （ 9）、对完工验收后保修期内，由于乙方的原因而造 成的施工质量问题负责免费返修。 （ 10）、工程完工后负责人员、机械、材料等退场，并在退场前进行场地清理（包括建筑物周围 2 米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将现场杂物及废弃物清理干净。 （ 11）、若业主不能及时拨付工程进度款，乙方必须备有一定的储备金，不得以资金不到位为理由任意停工或拖延工期，否则造成的一切损失由乙方负责。 （ 12）、有关政府规定及上级有关规定的税、费及办证费用由乙方负担。 （ 13）、施工期间，乙方人员的一切劳保、福利和安全事故责任（由乙方造成的）均由乙方负责。 （ 14）、

12、 乙方负责自己施工人员的医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证等费用。 （ 15）、负责自己施工范围内的一切劳务纠纷。 （ 16）、负责自己施工对周边环境影响所造成的协调费用。 （ 17）、对于不可抗力（台风、地震、洪水等）的因素造成乙方的经济损失由乙方负责，甲方积极向业主方进行申请补偿，如业主方给予补偿，甲方按乙方损失所占整个工程损失的比例给予乙方补偿，但甲方不承担乙方的损失。 第十一条 违约责任 1、若因乙方原因造成工期滞后，未能达到甲方规定的工期需要，乙方应承担相应的违约 处罚金五万元人民币 ，并且甲方有权终止该 合同，乙方在收到退场书面通知后五天内无条件退场，承担一切责任 ； 2、若因

13、乙方原因造成质量事故，未能达到规范要求及设计质量标准，乙方应承担相应的经济损失； 3、若因乙方原因造成安全事故，未能达到规范要求及相关安全行业标准，乙方应承担相应的经济损失； 4、若因乙方未按甲方要求实施安全文明施工，乙方应承担相应的违约责任及经济损失； 5、若因乙方未按时支付农民工工费而引起农民工阻工、上访、起诉或到甲方项目经理部聚集而影响甲方办公，乙方应承担相应的违约责任及经济损失； 甲方有权力将乙方剩余的工程款优先支付给工人 ，乙方必 须承担一切费用及损失。 第十二条 其他约定条款 1、如果乙方能按照甲方的工期要求完成该项目，则甲方奖励乙方 万元人民币 赶工费 。 2、 合同未尽事宜由双方协商解决。 第十三条 争议解决方式 本合同发生纠纷协商或调解不成时，由有关的经济仲裁委员会裁定。 第十四条 合同生效条件 本合同正本两份，双方各执壹份，副本 肆 份，双方各执 两 份。经双方签字 盖章 后生效，到 工程结算完毕并付清工程款后 自然失效。 甲 方 乙 方 单位名称 （章） 单位名称 （章） 签约代表 签 约代表 证件号码 证件号码 地 址 地 址 电 话 电 话 日 期 日 期