建设工程施工合同【地基处理、监测】.doc

1、建设工程施工合同 【地基处理、监测 】 工 程 名 称 : XXXX 工 程 地 点 : XXXX 合 同 编 号 : (由承包人编填 ) 资 质 等 级 : XXXX 发 包 人 : XXXX 承 包 人 : XXXX 签 订 日 期 : 1 发 包 人： XXXX 承 包 人： XXXX 发包人委托承包人承担 工程项目的岩土工程任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工 程 名 称： XXXX 1.2 工 程 地 点： XXXX 1.3 工程规模、特征： 1.4 各分项综合包干单价及预计总工程费： 1.5 岩土工程任务（

2、内容）与技术要求： 1.6 按以上综合包干单价和实际工程量决算工程总费用（含实际发生的措施费用 第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 岩土工程勘察报告 1 2 基础平面布置图及基础详图 1 3 地面高程及坐标点资料 1 4 场地内地下管网图 1 2 第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条：工期 本 岩土工期自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条：收费标准及支付方式 5.1 本 岩 土 工 程 费 预 计 总 额 ￥ 元

3、（ 大写） 。 5.2 本合同生效后，发包人按下表约定分 两 次向承包人预付（或支付）工程费：从合同签定三日内支付预计总工程费用的 60% ； 基础处理完工（即检测、验收合格）后支付余下工程款。 第六条：变更及工程费的调整 6.1 本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 / 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒序号 报告、成果、文件名称 数量 内容要求 交付时间 3 绝变更；承包人接通知后于 / 天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 / 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 / 天自行生效，由此延误的工

4、期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.2 变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整： 按综合包干单价计价，按实际工作量计量。 第七条：发包人、承包人责任 7.1 发包人责任 7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限行负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过 15 天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的 时间。 7.1.2 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁等工作

5、，发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图。 7.1.3本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2 承包人责任 7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事 故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，并根据受损程度向发包人支付赔偿金。 4 7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任

6、，发包人有权索赔。 7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的安全生产、文明施工及有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建筑、构筑物、古树、名木和地下管线（管道）、文物等。 7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 7.2.6 承包人施工期间必须 严格遵守国家相关法律法规标准和要求，若发生质量及安全事故，由承包人负法律责任和经济责任。 第八条：违约责任 8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付返工费。 8.3 由于承包人原因延误工期或按规定时间交付报告

7、、成果、文件，每延误一天应承担以工程费 10%计算的违约金。 8.4 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍 不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第九条：材料设备供应 承包人应对供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经监理、发包人、承包人代表共同验收认可后方能使用。 5 第十条：报告、成果、文件检查验收 10.1 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人及监理检查

8、；发包人接到通知后，即时组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接到通知后 24 小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工期。 10.4 工程完工验收合格后，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件。验收时，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应在规定时间内采取有效补救措施，至质量合格为准。 10.5 工程未经验收，承包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。 10.6 完工工期经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起

9、 柒 天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失， 应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条： 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十二条： 其他约定事项： 第十三条：争议解决办法 合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由 成都市 仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未6 达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十四条：合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式 陆 份，发包人 叁 份、承包人 叁 份。 发包人名称： 承包人名称： （盖章 ） （盖章 ） 法定代表人：（盖章 /签字） 法定代表人：（盖章 /签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 地 址： 地 址： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话 : 电 话 : 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开户银行： 银行账号 : 银行账号 : 签 订 日 期： 签 订 日 期：