城郊街高田大圳上社村容村貌建设工程第二次.DOC

1、 1 城郊街高田大圳上社村容村貌建设工程 (第二次 ) 交交 易易 文文 件件 建 设 单 位： 从化市城郊街道办事处 招标代理单位： 广东省城规建设监理有限公司 日 期： 2014 年 12 月 2 目录 第一章、交易须知 . 3 一、交易须知修改表 . 5 二、交易须知通用条款 . 7 （一）交易文件 . 7 （二）网上报名 . 8 （三）摇珠及合同签定 . 8 第二章 摇珠办法 . 11 一、摇珠办法修改表 . 11 二、摇珠办 法 . 12 第三章 合同条款 . 第四章 技术条件（工程建设标准） . 第五章 图纸及勘察资料 . 第六章 发包价及其工程量清单 . 3 第一章 、交易须知

2、一、交易须知前附表 声明： 本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。 项目 内容 说明与要求 1 定义 建设单位： 从化市城郊街道办事处 招标代理： 广东省城规建设监理有限公司 设计单位： 监理单位： 2 工程名称 城郊街高田大圳上社村容村貌建设工程（第二次） 3 建设地点 从化市城郊街高田大圳上社 4 建设规模 在城郊街高田大圳上社内新装太阳能路灯 10 盏；新建鱼塘护

3、岸挡土墙 190m。 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、 项目措施费包干。 6 质量标准 合格 7 承包范围 工程量清单和图纸的全部内容 8 工期要求 年 月 日计划开工，施工总期： 30 日历天。 9 资金来源 财政资金 11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包 意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向有效期 60 日历天（从报名截止之日计起） 13 领取发包价（含工程量清单）及图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。 14 踏勘现 场 时间：自 2014 年 10 月 日

4、起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘； 现场详细地点： 从化市城郊街高田大圳上社 网上资审并确定随机抽取单位的时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 。 4 项目 内容 说明与要求 18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间： 年 月 日 时 分 2.地点：广州公共资源交易中心 从化交易部开标 室 。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履 约保函为承包价款的 10%。 20 发包价 本项目发包价为人民币 204755.07 元，其中安全文明施工费为6804.18 元 , 余泥渣土运输与排放费为 2596.76

5、 元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。 21 保修期 1 年 22 合同价款的调整办法 详见合同专用条款 23 建设工程质量检测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第 141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件 中与此条不一致的，以此条为准。 5 二、交易须知修改表 声明： 本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招

6、标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号： 3.2 修改类型：修改 原文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（ 注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出 。 现文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.4 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出 。 条款号： 9.2 修改类型：修改 原文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 小额工程企业库 ，

7、且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的 ，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 水利工程施工类 小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号： 10.2 修改类型：修改 原文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州 市 小额工程企业库 ，且依法承担

8、相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 水利工程施工 类 小额工6 程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 7 三、交易须知通用 条款 （一）交易文件 1.交易文件的组成 1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改： 第一章 交易须知

9、 第二章 摇珠办法 第三章 合同条款 第四章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第五章 图纸及勘察资料（另册） 第六章 发包价及其 工程量清单（另册） 1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。 1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。 1.4 建设单位（或委托招标代 理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 1.5 发布交易公告的同时，通过广州

10、公共资源交易中心网站发布电子 交易 文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。 1.6 交易 文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已 发放给所有承包意向人。 2.交易文件的澄清与修改 2.1 交易文件发出后 ,在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。 2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资 源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。 2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。 2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报

11、名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清8 或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。 （二）网上报名 3报名： 3.1 报名方式：承包意向人通过广州公共资源交易中心小额建设工程交易系统报名，凭企业 CA 证书登录广州公 共资源交易中心小额工程交易系统选择响应本项目资格要求的企业资质和人员，签署承包意向承诺及声明函。具体操作方式可登入广州公共资源交易中心网站小额工程专区查看操作手册。 3.2 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 4资格审核 承包意向人根据

12、广州公共资源交易中心小额工程交易系统对项目进行响应和报名，网上报名结束后，建设单位应根据交易公告第八条的内容对承包意向人网上提交的报名资料进行审核。 5承 包总报价及造价承包和变更结算方式 5.1 本工程的承包价及承包方式按交易公告的约定执行。 5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩 大建设内容及其投资。 5.3 在报名截止期后报名的，建设单位将拒绝承包意向人报名： 5.4 在报名截止期前，建设单位拒绝承包意向人报名的，承包意向人可向交易监督机构投诉。 5.5 到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。 （三）摇珠及合同签定 6参加摇珠会 6

13、.1 承包意向人代表可按交易公告所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是 否到场，将不影响摇珠结果。 6.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。 7摇珠办法 9 详见第二章摇珠办法 8发包通知书 8.1 确定承包人后，建设单位将就 广州市小额建设工程交易管理办法 规定的内容在广州公共资源交易中心公示 3 日。 8.2 建设单位应当自确定承包人后 15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。 8.3 承包人必须在收到发包通知书后 24 小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。 9合同协议书的签订 9.1 建设单位与承包人应于发

14、包通 知书发出之日起 30 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 9.2 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 9.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停 止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。 9.4 建设单位支

15、付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。 10履约担保 10.1 在收到发包通知书后的 15 日内，承包人应按承包价款的 10%向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 10.2 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 小额工程企业库 ，且依法承担 相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 11合同生效 合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。 10 12腐败与欺诈行为 在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。 12.1 对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为； 2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执 行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 12.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。