宁海县梅林街道核心区改造03号地块.DOC

1、宁 海 县 梅 林 街 道 核 心 区 改 造 03 号 地 块工 程 电 梯 采 购 及 安 装 项 目 招标文件项目编号： ZJHY-NHCG2018021采购单位：宁海县顺达城市建设开发有限公司代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司二一八年九月1目 录第一部分 招标公告第二部分 投标人须知前附表第三部分 投标人须知第四部分 评标标准和办法第五部分 招标货物清单及技术规格第六部分 投标文件的有关格式第七部分 合同格式2第一部分 招标公告根据中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等规定，浙江鸿远建设工程管理有限公司受

2、宁海县顺达城市建设开发有限公司委托，现就宁海县梅林街道核心区改造 03 号地块工程电梯采购及安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。1、项目编号：ZJHY-NHCG2018021二、采购组织类型：国有企业采购三、采购方式：公开招标四、采购内容及数量：8 台客梯 3 台扶梯；（详见招标文件）五、本项目预算金额：人民币 460 万元。六、合格供应商的资格条件 （一）投标人基本资格条件需符合中华人民共和国政府采购法第 22 条规定：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3、；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、法规规定的其他条件。（二）投标人特定资格条件（1）具有独立法人资格、具备投标产品的制造及供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目的唯一授权书）。（2）投标的电梯品牌的制造商必须有相应产品的特种设备制造许可证（提供复印件加盖制造商公章），制造许可范围需覆盖本次招标产品。（3）投标人（或制造商）必须有相应产品的特种设备安装维修许可证（提供复印件加盖制造商公章），安装许可范围需覆盖本次招标产品。（4）投标品牌制造商在宁波地区设有经工商注册登记的分公司或售后服务机构。（5）本项目不接受联合体投标。3单位负责人为

4、同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为政府采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。注：以上材料请投标人仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。本项目采用资格后审方式（即购买标书不对投标人资格进行审核，评标时由评标委员会对投标人资格进行评审）。七、招标文件的发售：7.1 招标文件购买时间： 2018 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 21 日，北京时间上午：8:30-11:00；下午:2:00-5:00 。7.2 购买招标文件地点：浙江鸿远建设工

5、程管理有限公司（宁海县桃源街道新桥路 51 号四楼）7.3 本项目购买招标文件时必须提供下列资料复印件报名：(1) 法定代表人授权书，授权委托代表人身份证； (2) 企业营业执照（副本）；(3) 组织机构代码证；(4) 投标报名表（见附件）注：以上资料复印件必须加盖公章（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）。7.4 招标文件售价：招标文件售价每份 500 元人民币。招标文件售后不退。如需邮购， 请联系工作人员，本公司不对邮寄过程中的遗失负责。八、投标保证金：金额（人民币）：90000 元。保证金缴纳到账截止时间：2018 年 9 月 30 日 16:30 时（北京时间）。 开

6、户银行：宁波银行宁海支行户名：浙江鸿远建设工程管理有限公司账号：60010122000721957投标人须按规定缴纳保证金，各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式提交，保证金一律由投标人在规定时限内通过投标人公司基本账户缴入；9、投标截止时间和地点：投标人应于 2018 年 10 月 9 日 09:00 时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路 5 号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。没有购买招标文件的投标人不能参加投标。不接受未按规定提交投标保证金的投标。十、开标时间及地点：4本次招标将于 2018 年 10 月 9 日 0

7、9：00 时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路 5 号五楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。十一、本次招标有关信息公告在宁海县公共资源交易信息网（http:/）请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。 12、其他要求：本次招标要求供应商（包括法定代表人）不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（ http:/ )查询为准）】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且

8、一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格。 十三、业务联系采购单位：宁海县顺达城市建设开发有限公司联 系 人：杨望臻地址：宁海县梅林街道联系电话： 0574-59959376代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司联系地址：宁海县桃源街道新桥路 51 号四楼联系人：徐懿轩 厉丹妮 陈丹 朱曙晓联系电话/传真：0574-655686665第二部分 投标人须知前附表条款号 内 容说 明1.1采购单位：宁海县顺达城市建设开发有限公司联 系 人：杨望臻地址：宁海县梅林街道联系电话：

9、0574-599593761.2代理机构：浙江鸿远建设工程管理有限公司联系地址：宁海县桃源街道新桥路 51 号四楼联系人：徐懿轩 厉丹妮 陈丹 朱曙晓联系电话/传真：0574-655686661.3 合格的投标人：见招标公告1.4合同中所有的提供货物及有关服务的原产地：均应来自 1.3 条款规定的合格来源国或地区。投 标 语 言、投 标 报 价 和 货 币2.1 投标语言：中文。2.2全包交钥匙工程（投标总价必须包括至电梯验收合格并正式运行时所发生的所有的费用，电梯验收费用由投标单位支付）2.3 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币2.4投标人从中华人民共和国境内提供的货物的

10、投标报价为：含增值税和其他税的货到工地价；若货物部件是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。包含以下相关费用：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括土建打洞等）发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。总包配合服务费按照每台 2000 元，水电费按实计量，如难以计量时，按

11、合同价的 0.3%支付，由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、库房，上述总包服务费均为含税包干价。62.5 *本次招标最高限价：人民币 460 万元。超过最高限价的作无效标处理。投 标 书 的 编 制、递 交、开标日期3.1 投标保证金（人民币）：90000 元。3.2投标保证金形式：投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间：2018 年 9 月 30 日16：30 ，各投标单位以非现金形式（以实际到账为准）向浙江鸿远建设工程管理有限公司提交。3.3 投标有效期：自开标日起 90 天3.4 投标文件的份数：正本 1 份，副本 4 份，包含所有投标文件的电子光盘一份。3.5投标文件递交

12、至：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路 5 号五楼，具体详见五楼大厅公告）。3.6投标文件的项目名称和招标编号：项目名称：宁海县梅林街道核心区改造 03 号地块工程电梯采购及安装项目招标编号：ZJHY-NHCG20180213.7 投标截止期：2018 年 10 月 9 日 9:00 时（北京时间）3.8开标日期：2018 年 10 月 9 日 9:00 时（北京时间）地 点：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路 5 号五楼，具体详见五楼大厅公告）。合同条款4.1 招标人名称：宁海县顺达城市建设开发有限公司4.2履约保证金：1.履约保证金为中标合同金额的 10

13、%，履约保证金方式采用银行保函、汇票或电汇方式。2.履约保证金的有效期应至卖方完成合同规定的义务，至设备安装完成经宁波市特种设备检验院验收合格止。4.3 项目现场：宁海县梅林街道核心区改造 03 号地块工地4.4备品备件要求：同时提供质保期满后运行二年所需的备件，并提供清单及单价，不包含在投标总价中。 4.5质保期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起 24个月，质量保证期内免费提供维保，每月免费保养不少于 2 次，质保期内免费提供备品备件。4.6售后服务：投标的品牌应在宁波地区设立售后服务机构，以保证及时便捷的售后服务和便于买方购买备件，并确保及时提供技术服务。7售后

14、服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后30 分钟内。4.7交货及安装工期：交货期为 90 天，具体交货期接业主通知，中标单位应及时与业主和土建施工方对接。安装工期为 60 天。4.8设备款：1合同签订后 7 天内，买方向卖方支付合同设备款的 10%作为定金；2.电梯设备排产前 15 天内，买方向卖方支付合同设备款的 20%作为排产款；3.电梯设备发货前 15 天内，买方向卖方支付合同设备款的 50%作为发货款；4. 经当地质量技术监督局验收合格后，买方向卖方支付合同设备款的 20%， 同 时卖方向买方开具 5%质量保函，在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确

15、认无遗留问题后返还。安装款：1安装人员进场后支付实际安装款的 50%；2电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付实际安装款的 50%。甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。4.91.中标单位要按照本招标文件“第七部分 合同格式” 的格式和内容与业主方签订合同，并在投标文件中做出承诺。（不得更换投标承诺的电梯安装单位）2.中标单位在签订合同后 7 个工作日内需提供土建条件图，并明确井道和机房的土建预埋预留等做法。3.在电梯土建条件图未提供前，施工现场已经完成的电梯井道墙体砌筑，中标单位需安装支架的费用已包含在总价中。5.0土建详细参数请投标商参照土建图纸

16、及其变更联系单（包括土建圈梁位置），自行核对，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。5.1现场踏勘;招标人不统一组织，投标人可自行前往现场踏勘，以便获取与投标有关的信息，特别对于土建已完进度，已经实施部分对电梯基坑及井道的影响等。投标人踏勘现场时，应遵守总承包现场管理规定，对己方的人员安全负全责。踏勘现场的费用由承包人自理。8第三部分 投标人须知一 总 则（一） 适用范围本招标文件适用于宁海县梅林街道核心区改造 03 号地块工程电梯采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义

17、1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。7.“”系指实质性要求条款。（三）招标方式本次招标采用公开招标方式进行。（四）投标委托投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代

18、表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。（五）投标费用不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。中标人与业主签订经济合同前，浙江鸿远建设工程管理有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家计委计价格2002 1980 号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前提交。（六）联合体投标本项目不接受联合体投标。9（七）转包与分包1.本项目不允许转包。2.本项目不可以分包。（八）特别说明：1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。2.投标

19、人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照中华人民共和国消费者权益保护法第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。（九）质疑和投诉1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后 3 天内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。2、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。3、投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。4、投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构回复）未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。5.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。二 招标文件（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：1.公开招标采购公告2.投标人须知前附表3.投标人须知4.评标办法及评分标准5.招标货物清单及技术规格6.投标文件格式