响水富晨LNG气化站改造工程招标文件.doc

1、响水富晨 LNG 气化站改造工程招标文件招 标 人：响水富晨天然气有限公司 (公章) 法 定 代 表 人(或授权委托人) ： (签章)招 标 代 理 机 构 ：天目苏建投资项目有限公司 (公章)法 定 代 表 人(或授权委托人) ： (签章)2019 年 4 月 1 日响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标管理办公室：响水富晨 LNG 气化站改造工程招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。招标人：响水富晨天然气有限公司 招标代理机构：天目苏建投资项目管理有限公司 项目负责人（签字）：2019 年 4 月 1 日监督科意见：审核人：年 月 日分管领导意见：审核人：年 月 日响水县招标投标管理

2、办公室（盖章）：批准人（签字）：年 月 日 监督投诉电话：0515-867820042第一章 招标公告项目编号：XSX-GC-201913001一、项目概况 本招标项目响水富晨 LNG 气化站改造工程已由政府批准建设，招标人为响水富晨天然气有限公司，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的响水富晨 LNG 气化站改造工程进行公开招标。本次招标对投标人的资质审查，采用资格后审方法选择合格的投标人申请人参加投标。 1、建设地点：响水县境内 。2、承包方式：包工包料。3、质量要求：合格；质量目标：无。4、计划工期： 25 日历天，计划工期日 2019 年 4 月 20 日。5、工程规

3、模：本次招标包括响水富晨 LNG 气化站改造工程包括围墙移位、场内道路扩建、设备基础、工艺设备、管线等增做项目的施工，详见施工图纸和工程量清单。项目总投资额约 184.38 万元。2、投标人资格要求1、资质等级及范围：市政公用工程施工总承包二级 (含)以上资质，具有有效的特种设备安装改造维修许可证(GC2 级（含）以上）。2、项目负责人资格类别和等级： 市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师。3、本次招标不接受联合体投标。4、其他要求：4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。4.2 业绩要求：无。4.3 信誉要求：4.3.1、投标人没有被国家、江苏

4、省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。34.3.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。4.3.3、2018 年 6 月 1 日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；4.3.4、投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。 4.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一： 4.4.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。 4.4.2 项目负责人是变更后无在建工程

5、的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。 4.4.3 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。 项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有

6、在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 4.4.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； 项目负责人担任其他公司法定代表人。 4.5 养老保险缴纳证明： 4.5.1 投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保 2018 年 09月-2019 年 02 月或者 2018 年 10 月-2019 年 03 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。4.5.2 投标申请人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018 年 09 月-2019 年 02 月或者

7、2018 年 10 月-2019 年 03 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人） 44.6 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。4.7 本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。 4.8 投标人取得安全生产许可证。 4.9 项目负责人具有安全生产考核合格证（B 类）。 投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第 21 条、第 22 条废标的，本项目即取消其中标资格。三、招标文件的领取1、 凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：h

8、ttp:/ 2、 本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http:/ 3、招标文件售价 600 元/份，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。四、其他1、须缴纳的投标保证金金额：人民币叁万陆仟元整2、工程付款： 本工程无预付款，（1）工程全部竣工验收合格后支付合同价的60%，（2）工程全部竣工验收合格一年时支付至审计价的 80%，（3）工程全部竣工验收合格两年时结清全部款项（以上付款均不计利

9、息）。3、履约保证金：履约保证金按中标价 5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。4、计划开标时间：2019 年 4 月 11 日 15 时 00 分（北京时间） 五、评标办法：采用经评审的最低投标价法六、发布公告的媒介5本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（http:/ 七、投标人有违反盐城市市场廉政准入规定（试行）中有关规定情形者，将被取消投标资格。八、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行

10、处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。 九、联系事项 招标人：响水富晨天然气有限公司 地址：响水县经济开发区珠江路 33 号联系人：陈默 电话：13815509396 代理机构：天目苏建投资项目管理有限公司 地址：盐城市亭湖区开放大道 11 号联系人：郑静 电话：18151389068 日期：2019 年 4 月 1 日6第 2 章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条 款 名 称 编 列 内 容1.1.2 招标人名 称：响水富晨天然气有限公司 地 址：响水县经济开发区珠江路 33 号 联系人：陈默 电 话：138155093961.1.3 招标代理机构名 称：天目苏建投资项目管理有限公司地 址

11、：盐城市亭湖区开放大道 11 号联系人：郑静电 话：181513890681.1.4 项目名称 响水富晨 LNG 气化站改造工程1.1.5 建设地点 响水县境内1.2.1 资金来源及比例 自筹 100%1.2.2 资金落实情况 已落实 1.3.1 招标范围和招标规模招标范围：本次招标含响水富晨 LNG 气化站改造工程的围墙移位、场内道路扩建、设备基础、工艺设备、管线等增做项目施工，详见施工图纸和工程量清单招标规模:详见工程量清单 1.3.2 计划工期 计划工期： 25 日历天计划开工日期： 2019 年 4 月 20 日1.3.3 质量要求 质量标准： 合格 ； 质量目标：无 1.4.1投标人

12、资质条件、能力和信誉资质条件：1、资质等级及范围：市政公用工程施工总承包二级 (含)以上资质，具有有效的特种设备安装改造维修许可证(GC2 级（含）以上）。2、项目负责人资格类别和等级： 市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师。3、本次招标不接受联合体投标。4、其他要求：4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。4.2 业绩要求：无。4.3 信誉要求：4.3.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。4.3.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全

13、国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已7全部履行人民法院生效判决、裁定。4.3.3、2018 年 6 月 1 日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；4.3.4、投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。 4.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一： 4.4.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。 4.4.2 项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。4.4.3

14、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。 项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 4.4.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 将本人执（职）

15、业资格证书同时注册在两个及以上单位； 项目负责人担任其他公司法定代表人。 4.5 养老保险缴纳证明： 4.5.1 投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保 2018 年 09 月-2019 年 02 月或者2018 年 10 月-2019 年 03 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。 4.5.2 投标申请人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保 2018 年 09 月-2019 年02 月或者 2018 年 10 月-2019 年 03 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人） 4.6 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企

16、业负责人担任项目负责人。 84.7 本工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。 4.8 投标人取得安全生产许可证。 4.9 项目负责人具有安全生产考核合格证（B 类）。 投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21 条、第 22 条废标的，本项目即取消其中标资格。1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 接受，应满足下列要求： 1.9.1 踏勘现场 不组织 1.10 分包不允许允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：1.11 偏离 不允许允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度2

17、.1 构成招标文件的资料招标公告，招标文件的文字部分、图纸、工程量清单，招标控制价文件，修改答疑澄清文件。2.2.12.2.2投标人提出问题的截止时间 2019 年 4 月 10 日 17 时 00 分2.2.3 投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间 详见投标须知 2.2.3 条2.2.3 投标截止时间 2019 年 4 月 11 日 15 时 00 分 2.2.4 招标人书面澄清的时间 2019 年 4 月 10 日 17 时 00 分2.3 招标控制价不设招标控制价设招标控制价，详见本招标文件投标人须知 2.3条。本工程控制价中不可竞争部分：暂列金、材料（工程设备）暂估价、专业工程暂估价

18、。2.3.1 招标控制价公布时间招标控制价与招标文件同时在“响水县人民政府网站”上发布。投标人应及时下载该文件，在规定时间内不提出质疑，视为认同该项控制价格。 2.3.2 暂估价不设暂估价设暂估价，详见本招标文件投标人须知 2.3 条。招标人预算价中的材料暂估价 / 元，暂列金额15000.00 元，专业工程暂估价 / 元，均不含规费、税金。不可竞争费用同包括：材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估，93.1 构成投标文件的资料 详见投标须知 3.1 条 3.2 投标报价的要求 详见投标须知 3.2 条3.3.1 投标有效期 60 日3.4 投标保证金 需缴纳的投标保证金叁万陆仟元整。详见投标须知

19、3.4 条 3.5 资格审查资料 详见投标须知 3.5 条 3.6 签字或盖章要求 详见投标须知 3.6 条4.2.14.2.2 递交投标文件地点递交投标文件地点响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177 号，响水县政务服务中心大楼三楼）4.2.3 是否退还投标文件 否 是5.1 开标时间和地点开标时间：2019 年 4 月 11 日 15 时 00 分 开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路 177 号，响水县政务服务中心大楼三楼）5.2 开标程序 详见投标须知 5.2 条 6.1 评标委员会的组建 评标委员会构成： 3 人。评标专家确定方式：随机抽取。7.1 是否授

20、权评标委员会 确定中标人 是 否，推荐的中标候选人数：3 名 7.2 中标候选人公示 详见投标须知 7.2 条7.4 履约担保履约保证金按中标价 5%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分可以银行汇款方式补足；也可以用银行保函形式，保函必须是企业所在地基本开户行出具。9 监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督9.5 投诉处理 详见投标须知 9.5 条10.5本工程要求投标人出席开标会的人员人员种类 法定代表人或委托代理人投标人项目负责人要求参加 要求 不要求 要求 不要求招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；招标文件约定投标人项目负责人出席开标会的，投标人项目负责人必须同时到场。以上招标人要求出席开标会议的人员，应提供本人二代身份证原件供核对，凡不能出示或弄虚作假者，按废标处理。