四平市双辽种羊场贫困场光伏发电项目.DOC

1、 四平市双辽种羊场贫困场光伏发电项目招标文件采购编号：HC-JLZB-2017-611招标人：四平市双辽种羊场采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司开标时间：2017 年 11月 15日 0第一章 招标公告招标项目编号：HC-JLZB-2017-6111.招标条件华春建设工程项目管理有限责任公司根据中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法，为采购人所需四平市双辽种羊场贫困场光伏发电项目进行国内公开招标，现邀请合格投标人就本项目所需的有关服务提交密封投标。2.项目概况与招标范围1）工程名称：四平市双辽种羊场贫困场光伏发电项目。2）招标范围：光伏电站，详见工程量清单。3

2、）预算资金：243.8881 万元，已落实。4）工程建设地点：四平市双辽种羊场。5）工期：按合同约定。6）工程质量要求：符合合格标准。3.投标人资格要求1）投标申请人须在中华人民共和国境内注册，具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或电监会核发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可的独立法人单位，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）业绩要求：近三年（2014-2016）内具有类似业绩 1项及以上。3）投标单位拟派出项目经理须具有本专业二级及以上注册建造师资格证且具有三年以上工作经验，并具有中级及以上职称，提供个人社保证

3、明，技术负责人需具有高级职称。4）拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理。5）本次招标不接受联合体投标。6) 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。7) 外省入吉企业在开标前须按照吉建管【2015】50 号和吉建管【2016】1 号文件规定办理企业信息登记。4.投标报名及招标文件的获取1）凡有意参加投标者，请于 2017年 10月 24日至 2017年 10月 30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 13:00时至 16：00 时(北京时间，下同)，由投标单位法定代表人或授权委托人持经公证处公证的授权委托书（法人除外）、企业

4、资质证书（副本）、企业营业执照（副本）、安全生产许可证、项目经理证书、项目经理身份证、技术负责人身份证、法人身份证、近一年（2016 年 9月-2017 年 8月）内依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明、项目所在地检察院出具的无行贿犯罪记录证明、类似业绩（须出具合同及中标通知书）、银行资信证明、近三年（2014-2016）财务审计报告及投标人资质要求中应具有的相关证明文件（所有证件及材料均需提供原件加复印件，复印件加盖公章并标明与原件一致，财务审计报告加盖财务专用章，合同类文件须有合同专用章）在长春市绿园区景阳广场澳美国际 9楼华春建设工程项目管理有限责任公司窗口购买招标文件。2）招标文件

5、每套收取费用 2000元，过期不售，售后不退。5.投标文件的递交1）投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2017年 11月 15日 10时 00分，地点为长春市绿园区景阳广场澳美国际 18楼华春建设工程项目管理有限责任公司开标室。2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。13）投标申请人在提交投标文件时，应按照有关规定提供投标保证金：40000 元。4）有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。5）当投标人的有效投标报价超出招标人设定的招标控制价，该投标报价视为无效报价。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国政府采购网、吉林省公共资源交易信息网

6、。7.联系方式招 标 人： 四平市双辽种羊场办 公 地 址 ： 四平市双辽种羊场联 系 人： 李先生联 系 电 话 ： 0434-7410307 招标代理机构： 华春建设工程项目管理有限责任公司 办 公 地 址 ： 西安市南二环西段21号华融大厦B座14楼 联 系 人： 罗忠民办 公 电 话： 135144607182第二章 投标人须知及前附表投标人须知前附表条款号 条款名称 编列内容1.1.2 招标人招 标 人： 四平市双辽种羊场办 公 地 址 ： 四平市双辽种羊场联 系 人： 李先生联 系 电 话 ： 0434-74103071.1.3 招标代理机构招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责

7、任公司联系人：罗经理电话：13514460718项目名称 四平市双辽种羊场贫困场光伏发电项目1.1.4招标项目编号 HC-JLZB-2017-6111.1.5 建设地点 四平市双辽种羊场l.2.1 资金来源 政府资金1.2.2 出资比例 100%1.2.3 资金落实情况 已落实1.3.1 招标范围 图纸及工程量清单内容1.3.2 工期 按合同约定1.3.3 质量要求 符合合格标准1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉1）投标申请人须在中华人民共和国境内注册，具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或电监会核发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可的独立法人单位，具有建设行政主

8、管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）业绩要求：近三年（2014-2016）内具有类似业绩 1项及以上。3）投标单位拟派出项目经理须具有本专业二级及以上注册建造师资格证且具有三年以上工作经验，并具有中级及以上职称，提供个人社保证明，技术负责人需具有高级职称。4）拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理。5）本次招标不接受联合体投标。6) 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。7) 外省入吉企业在开标前须按照吉建管【2015】50 号和吉建管【2016】1 号文件规定办理企业信息登记。1.4.2 是否接受联合体投标 接受，应满足下列要

9、求： 不接受1.9.1 踏勘现场不组织口组织，踏勘时间：集合地点：1.10.1 投标预备会 不召开投标预备会1.10.2 投标人提出问题的截止时间投标截止时间 15 日前投标人将投标疑问以书面形式（加盖单位公章）递交至招标公司联系人： 电话： 31.10.3 招标人书面澄清的时间投标截止时间15天前招标代理机构以书面形式下发给所有潜在投标人，但不指明问题的来源。1.11 分包 不允许口允许1.12 偏离 不允许口允许2.1 构成招标文件的其他材料 图纸、工程量清单2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间3日前2.2.2 投标截止时间 2017年11月15日10时00分2.2.

10、3 投标人确认收到招标文件澄清的时间 在收到相应澄清文件后24小时以内2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间 在收到相应澄清文件后24小时以内3.1.1构成投标文件的其他材料和递交投标文件后用于评审时的证明文件资质证明文件随投标文件同时递交，证明文件包括：1、企业营业执照副本。2、企业资质证书副本。3、安全生产许可证副本。4、施工单位需提供拟投入项目的项目经理二级及以上建造师注册证书（须在本企业注册）及安全生产考核证书、职称证。5、近三年项目业绩(中标通知书及合同协议书)。6、近三年的财务审计报告。7、基本账户开户行许可证。8、投标单位递交的银行出具的投标保证金凭证。3.3.1 投标有效

11、期 投标截止之日后 90 天（日历天）3.4.1 投标保证金投标保证金的形式：转账或电汇投标保证金的金额 ：投标保证金为4万元人民币；投标保证金帐户：收款人全称：华春建设工程项目管理有限责任公司吉林分公司账号：157219201675开户银行：中国银行长春四道街支行联系电话：13514460718注：投标保证金应从投标人账户转出，在开标48小时前提交，以到帐为准。开标现场提交原件。投标保证金是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，招标人将不接受其投标文件。投标人应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、项目标段、联系人及电话，以便核对查实。3.5.2 近年财务状况的年份要求

12、 近三年，指2014年1月1日至2016年12月31日止3.5.3 近年完成的类似项目的年份要求 近三年，指2014年1月1日至2016年12月31日止3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 近三年，指2014年1月1日至2016年12月31日止3.6 是否允许递交备选投标方案 不允许口允许43.7.3 签字或盖章要求投标文件封面、投标函及所有承诺函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字并加盖名章，其他按招标文件格式要求。签字或盖章要求清晰、齐全。投标文件正本上述盖章签字都要求是真迹，不得复印。3.7.4 投标文件正、副本份数 正本1份、副本4份，另外提交电子版一份3.7.

13、5 装订要求 正本需彩印、A4纸左侧胶装装订。4.1.2 封套上写明投标文件封套格式：招标人全称：（项目名称） 标段施工投标文件在2017年11月15日10时00分；前不得开启投标人全称：投标文件开标一览表封套格式：招标人全称：（项目名称） 标段施工投标文件在2017年11月15日10时00分前不得开启投标人全称：投标文件电子版封套格式：招标人全称：（项目名称） 标段施工投标文件在2017年11月15日10时00 分前不得开启投标人全称：4.2.2 递交投标文件地点 长春市绿园区景阳广场澳美国际 18楼华春建设工程项目管理有限责任公司开标室4.2.3 是否退还投标文件 否口是5.1 开标时间和

14、地点开标时间：同投标截止时间开标地点：长春市绿园区景阳广场澳美国际 18楼华春建设工程项目管理有限责任公司开标室6.1.1 评标委员会的组建评标委员会构成：由5人组成，抽取专家4人。评标专家确定方式： 在评标专家库中随机抽取相关专业专家4人。7.1 是否授权评标委员会确定中标人 口是 否7.2 履约保证金 履约保证金形式：基本账户转帐支付。履约保证金金额：履约保证金为合同金额的10%。l0、需要补充的其他内容10.1词语定义10.1.1 类似项目 类似项目是指：具有相似或相关业绩(中标通知书和合同协议书一项即可)。10.1.2 不良行为行为记录不良行为记录是指：主要是近三年（2014年-201

15、6年）投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。在以往参与土地整治相关工作中存在违法违规及不良行为记录的单位，不具备投标资格。10.2 招标控制价 243.8881万元。10.3投标文件电子版5是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版不要求要求 载体为U盘（按投标人须知附表格式小信封单独密封，并粘贴在投标文件外部正面）10.13招标人补充的其他内容招标代理服务费：按照国家发展计划委员会计价格20021980 号文招标代理服务费管理暂行办法及发改办价格20

16、03857 号文的取费标准计费，由招标代理机构向中标人收取。评标方法：综合评分法。1.总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目监理、施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。l.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况

17、：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目负责人资质要求：见投标人须知前附表；(6)其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：6（1

18、）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但涉及施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的：（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参

19、与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

20、考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理机构。1.10.3 招标人、招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.4投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式确认已收到该澄清。1.11 分包本工程不允许分包。1.12 偏离本工程招标文件商务条款、技术条件不允许重大偏离。72.招标文件2.1 招标文件的组成本

21、招标文件包括：(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)投标文件格式；根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招

22、标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改2.3.1在投标截止时间10前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：承诺文件：(1)投标函及

23、投标函附录；(2)法定代表人身份证明附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)投标保证金；(4)工程量清单；(5)施工组织设计8(6)项目管理机构资格文件(7)资格审查资料；(8)投标人须知前附表规定的其他材料。3.2工程造价3.2.1投标人应认真阅读招标文件、设计图纸，仔细核对工程造价，若发现招标人给出的工程量单有缺项、漏项或描述不清的，投标人应在招标答疑时提出，若不提出视为投标人同意招标人提供的工程量单的内容，结算时不予调整。3.2.2投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3

24、.2.3招标项目采用综合单价计价方式，固定总价合同。包干范围内的工程量由中标人与招标人（或委托中介机构）在中标通知书发出之日起 7日内进行核对，工程量有变化的，经双方确认并按规定履行报批程序后，在施工合同中对合同价款做相应调整。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4 投标保证金3.4.

25、1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)3.5.1 “投标人基本情

26、况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应