建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测].doc

1、 GF-2000-0204 建设工程勘察合同 岩土工程设计、治理、监测 工程名称： _ 工程地点 :_ 合同编号： _ （由勘察人编填） 勘察证书等级： _ 发包人： _ 承 包人： _ 签订日期： _ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月监定 第一部分 协 议 书 发包人： _ 勘察人： _ 发包人委托勘察人承担 _工程项目的岩土工程任务。 根据中华人民 共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建设地点：_ 1.3工程规模、特征：_ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_ 1.5工程勘察任务（内容）

2、与技术要求：_ 1.6承接方式：_ 1.7预计勘察工作量：_ 1.8工程内容：_ 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条 工期 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 本岩土工程自 _年 _月 _日开工至 _年_月 _日完工，工期为 _天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 _计取；或以 “预算包干 ”、 “中标价加签证 ”、

3、 “实际完成工作量结算 ”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收 费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为 _元（大写 _），合同生效后 3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的 20，计 _元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分 _次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 拨付工 程费时间 （工程进度） 占合同总额百分比 金额人民币（元） 第六条 变更及工程费的调整 6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人

4、除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察 6.2本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术 要求提出变更，发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 _天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 _天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.3变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_ _ _ 第七条 发 包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同第二条规

5、定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文 件超过规定期限 15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过 15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付 _元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费 _元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟 地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍

6、物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），

7、并承担费用。 7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 7.2承包人责任 7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件 ，并对其质量负责。 7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并

8、根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的 _。 7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保 卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。 7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任： 8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，

9、造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。 8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在 50 以内时，发包人应支付承包人工程费的 50的费用；完成的工作量超过 50时，发包人应支付承包人工程费的 100的费用。 8.3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间 10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。 8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。 8.

10、5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要 求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第九条 材料设备供应 。 9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人

11、的 ，则应向承包人支付停、窝工费。 9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 _天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。 10.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后， 当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合

12、格；若发包人接通知后 24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。 10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在 _天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。 10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并 以发包人开始使用日期为完工日期。 10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起 _天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发乍人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处

13、理，发包人不得因此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第 十 二 条 其 它 约 定 事 项 ：_ _ _ _ 第十三条 争议解决办法 本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由 _仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。 第十四条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部 门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政

14、管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式 _份，发包人 _份、勘察人 _份。 发包人名称： 承包人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖章） 备 案 号： 经 办 人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 = 说 明 星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及 景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖 通空调、给排水、电气设计、施工组织设计 等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千 G 以上。 图库网址 http:/ ftp:/ 联系 QQ： 447255935 电话： 13111542600