1、工程承包合同甲方（承包人）： （以下简称“甲方” ）乙方（分包人）： （以下简称“乙方”）根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 2.工程地点： 3.承包方式： 4.质量标准： 优质工程 5.工程承包范围： 二、合同工期计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、合同价格及结算方式1、合同合同价为：人民币（大写） ( 元)2、工程款的
2、支付：（1）在合同签订后，乙方按甲方要求进场施工，进场 10 日内甲方支付暂定总价款的 10% 作为预付款；（2）工程完工后 30 日内,甲方支付至结算总价的 60% ；（3）待工程完工并经业主单位验收合格 30 天内,甲方支付至结算总额的 90% ;预留 10% 作为质保金，工程完工后一年支付。四、履约保证金为使本工程保安全、保质量、保进度、保文明施工，乙方在签订本合同之前必须向甲方交纳人民币 万元（￥ 元）作为履约保证金。施工期间双方根据合同及承诺进行奖罚，奖罚后剩余的履约保证金甲方将根据施工进展适时退还。五、双方权利和义务1、甲方权利和义务：（ 1）甲方应负责提供施工用水、用电。（ 2）
3、甲方应及时提供乙方施工所必须的技术资料，向乙方进行技术、安全、节约等交底。（ 3）甲方应负责施工现场的协调工作，避免停工、窝工。（ 4）甲方应按合同规定及时办理工程款的结算、付款。（ 5）乙方自验合格后通知甲方验收，甲方应及时组织相关人员进行验收。（ 6）甲方指派 作为现场负责人，负责合同履行。（ 7）对乙方施工的安全负有监控、指导、检查的责任。（ 8）向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针政策。（ 9）对乙方施工中进行安全指导，为乙方提供工程所需的安全技术资料。（10）有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。（11
4、）甲方有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故承包方限期退场，中止分包合同。（12）甲方按照有关规定及要求做好安全防护设施，不得违反安全法律法规强行要求乙方施工。2、乙方权利和义务：（ 1）乙方应保证施工人员的整体素质高、身体健康和技术水平好，确保进场施工人员的技术水平和施工人数能完全满足本工程项目的施工要求。（ 2）乙方驻工地负责人必须为合同签约人， 负责合同全面履行，并指派 为工程施工负责人。（ 3）乙方必须严格按施工图纸、施工工艺要求施工，负责提供正确适量的材料计划单，避免施工中造成材料浪费及大量剩余，否则均由乙方负责赔偿。保质保量按时完成施工任务。（ 4）乙方在施工过程中
5、，不得擅自更改施工方案，否则造成的一切后果均由乙方负责赔偿。乙方应严格遵守甲方工地现场管理的一切规章制度。（ 5）乙方应对工人进行安全生产、卫生、交通安全等方面的教育，应根据实际在施工所在地办理相应施工人员安全保险。乙方必须指派一名专职安全管理人员参与甲方对本工程的安全管理，其费用由乙方负责承担。（ 6）在施工过程中发生的伤亡事故，甲方不负责经济和法律责任，费用及责任均由乙方承担。（ 7）乙方对所采购的材料质量负责，对施工质量负责，材料使用前甲方未验收而导致施工质量不合格，一切费用由乙方承担。（ 8）乙方必须严格执行现场安全文明施工，做到工完、料净、场清。（ 9）乙方必须严格执行国家有关安全的
6、方针、政策、法规及甲方制定的有关安全文明施工的规定。（10）乙方应对进场员工进行安全教育，根据工程特点对施工班组进行安全技术交底，积极开展安全检查和安全学习活动；（11）乙方对甲方所提供的安全设施不能保证安全施工时，应及时提出，也可拒绝施工；（12）乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。（13）对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。（14）特殊工种（焊工、电工、起重工、机械工等）必须持证上岗，并将证件原件及复印件交甲方存查。（15）临时用电线必须绝缘良好，电器设备必须接地，手提电动工具必须设有漏电保护
7、开关，电动机具必须做到一机一闸，停工要切断电源。六、违约责任1、甲方违约责任：甲方不能按时支付工程款应在 7 个工作日内通知乙方，在办理完结算后 15 日内仍不能支付工程款，双方对此又无协商新的解决方法，乙方有权通过法律程序追回拖欠的工程款及赔偿费。2、乙方违约责任：（ 1）在施工过程中，乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期影响时，甲方将有权拒付其未领的工程款、扣取履约保证金、终止合同，并有权索赔给甲方造成的损失。（ 2）因乙方责任造成质量事故和返工，其工料损失等由乙方承担，甲方可在其工程款中扣除。延误工期按实际发生以每天 元处罚。七、合同生效1、本合同执行期间，双方不得随意变更或解除
8、协议（乙方违规被退场或甲方不按约定付款除外） ，协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。其它文件及协议与本合同条款相悖的地方，一律以本合同的条款为准。2、争议的处理：因履行本合同发生了纠纷，双方协商解决；协商不成任何一方均可向甲方法人单位所在地有管辖权的人民法院起诉。3、合同签订时间： 年 月 日4、合同签订地点： 5、本合同本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。6、合同的生效：乙方缴齐了履约保证金，本合同双方签字后即可生效；质量保修期完成后甲方付清乙方质保金后，合同正式失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日 年 月 日
