1、东岸曦城项目工程施工合同郑州田园置业有限公司东 岸 曦 城 项 目 工 程合同编号：ZZTYZY-20110225001桩基施工合同建设单位 施工单位 东岸曦城项目工程施工合同郑州田园置业有限公司桩基工程施工合同发包单位：郑州田园置业有限公司 （以下简称甲方）承包单位：郑州通宝建筑工程有限公司 （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1、 工程名称：东岸曦城项目工程桩基工程2、 工程地点：中牟县白沙镇3、 承包范围：材料的采购、运输、吊装、施工机械进出场、施工、检测、验收、废装的清理等
2、。4、 管桩规格：PHC-A400(95)型第二条 工程造价与承包方式1.工程预算总值：大写：捌佰壹拾叁万玖仟伍佰元；小写：813.95 万元。（其中：1、管桩 36500 米，单价 195 元/米，合价大写：柒佰壹拾壹万齐秦伍佰元整小写：711.75 万元；2、施工费及检测费：单价 28 元/米，合价大写：壹佰零贰万贰仟圆整，小写：102.2 万元。 ） 2.承包方式：承包方式：包工、包料、包安全文明施工、包检测、包验收第三条 工期开工定于 2011 年 3 月 1 日竣工定于 2011 年 5 月 30 日对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延；1.工程量变化或设计变更；2.非乙方原因停
3、水、停电、造成停工累计超过 8 小时；3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工；东岸曦城项目工程施工合同郑州田园置业有限公司4.不可抗拒的外界因素。第四条 材料供应乙方选定管桩生产商，甲方考察决定，乙方负责采购、运输、装卸，费用乙方负责。第五条 结算方式1合同签定 3 日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的 30%作为乙方进场及备料的费用款；2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的 60%；3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。第六条 双方责任甲方责任1施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
4、2将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。3开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。5协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。乙方责任1按甲方代表的要求，完成桩基的施工。2向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。3按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费
5、用。因乙方责任造成的罚款除外。5按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。6保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外） 。东岸曦城项目工程施工合同郑州田园置业有限公司第七条 工程质量及验收标准1乙方必须严格按中华人民共和国国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。2为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。3乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条
6、件。4在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。5由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。6在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。7双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。8工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。
7、9接受当地质量监督站的检查监督。第八条 安全施工乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主” ，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。第九条 合同的生效与终止本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。本合同正本 2 份，具有同
8、等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本 4 份，由甲乙双方分送有关部门。第十条 违约责任东岸曦城项目工程施工合同郑州田园置业有限公司1.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天 1向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天 1的违约金。2.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。3.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。4.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效；未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。第十二条其它事宜未及时以双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。甲方（盖章） 乙方（盖章）2011 年 2 月 25 日
