辅材建筑工程劳务承包合同.doc

1、1辅材建筑工程劳务承包合同甲 方：乙 方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容及要求1.1 工程名称：云 南 省 罗平县金桐花苑 小 区 一 期 项 目 1.2 建筑面积：约 100000 （竣工后按实际面积结算为准）1.3 工程地点：云南省罗平县羊角冲金桐花 苑 社 区 1.4 分包内容：包含顶托、钢管、扣件、木方、层板、跳板、安全网（立网、平网）外架防护材料，根据公司要求提供。1.5 要求：所有进场材料必须自行清点交接，管理。所有进场材料自己负责上

2、下车。所有进场人员必须服从项目部的管理。严禁发生打架斗殴事件，如有违反，除无条件接受项目部处罚外，并处每次 5 位数罚款，情节严重者交由公安部处理。严禁酒后上岗，如有违反处每次 5 位数罚款。2不戴安全帽每次罚款工人 200 元，管理人员 500 元，班组长1000 元。第二条 合同工期开工日期_2015_年_7_月_ _日，完工日期_2017_年_ _月日，工期为 天。第三条 合同价款合同价款为： 元/，元大写： ，本合同价款为最终价款，不因任何原因作出调整。第四条 合同价款的支付方式1、甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单，乙方依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。2、乙方根据甲方

3、下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。3、乙方按合同约定向甲方提交有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。4、支付从地下室至 7 层板面完工甲方支付乙方完成工程量的 %工程款，以后按进度支付 %， 3其中，乙方应于每月 25 日前向甲方报告本月完成的工程量，甲方应于每月 30 日前核实乙方提交的报告内容，次月 5 日前向乙方支付相应工程款。工程竣工验收后，甲方支付乙方工程款至 90%；交房结算后，甲方支付乙方工程款至 98%，余下工程款 2%在工程交付甲方后一年内支付完毕。 第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故

4、处理1 安全施工：甲乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工1）、安全施工责任：乙方必须听从甲方安全员指挥，对三保四口防护严格按规定处理，安全第一，生命第一，乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工，安全规范进行施工进入施工现场人员必须签安全劳务协议，接受安全教育，提交身份证办理上岗证，进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带，进入 2 米以上高空作业区必须系好安全带，做到不伤害别人，也不被别人伤害。2）、严禁酒后作业，严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人，甲方有权辞退，且所有人工一律按50%结算。如

5、遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负，并对当事人进行经济处罚。2、重大伤亡及其他安全事故处理：41）发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。2）按照有关规定，甲乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。3）对本工程的安全生产标准，双方约定如下： 按国家及行业 相关规定执行。 4）经济责任划分：保险赔付之后部分，单次 2 万以内由班组承担，单次 2 万以上由公司承担 40%，劳务 30%，班组 30%。第六条 工程质量

6、、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方自行承担。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由甲乙双方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求

7、工程交工。54、对本工程的质量标准，双方约定如下：按国家及行业相关规定执行。 第七条 工期延误1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使乙方施工不能正常进行；d.乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具、建筑材料等供应不及时造成停工、窝工累计超过 8 小时；f.甲方同意工期顺延的其他情况。2、乙方及现场管理人员应在上述情况发生后

8、7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方及现场管理人员逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改意见的，视为其承认乙方及现场管理人员提出的书面报告内容属实。63、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，由双方另行协商。第八条 文明施工1 甲乙双方应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，做到文明施工。2 甲方应向乙方提供符合标准的施工条件： 3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：按国家及行业相关规定执行。 第九条 材料机具供应1 本

9、工程由甲方提供的机械设备为：塔吊、施工电梯、砂浆搅拌机1 台（人工乙方负责）。承包人自备的工具为：施工推车、施工电线、施工灯具、插座，（临时用电工甲方负责）。双方确认防护用具由 乙方 承担。2、由乙方自备的工具须其自带入现场，由甲方提供的机械设备由甲方采购并供应到施工现场。3、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十条 甲方的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。72、负责于_年_ 月_日

10、提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。5、负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。6、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整政。7、负责组织工程的验收工作。8、本工程甲方施工代表为_ ，负责日常施工的管理、协调工作。甲方也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。上述人事如有

11、变动，应提前 7 日通知乙方。甲方认可接受乙方及管理人员提交书面材料的通信地址为 ，收件人为甲方指定的上述人员。第十一条 乙方的权利和义务1、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60 周岁。2、乙方需将其主要作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。83、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面

12、洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。5、乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。6、乙方确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。如人事如有变动，应提前 7 日通知甲方。第十二条 违约责任1、甲方违约责任1）、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2）、甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知。甲方收到乙方通

13、知后 5 个工作日内仍不能按要求付款，可与乙方在 5 个工作日内协商签订延期付款协议。 甲方未按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方在上款约定的时间内又未达成延期付款协议的，乙方有权解除本合同，撤走相关作业人员。乙方有权向甲方索取拖欠的工程款，以及由此产生的包括但不限于9诉讼费、公告费、邮寄费、律师法律服务费等合理费用，以及未支付款项资金占用利息（按照同期同类银行贷款利率四倍标准计算）等损失。4）、甲方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。2、承包人违约责任1）、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严

14、重不符合要 求时，甲方可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲乙双方共同对已完成的工程量进行签认。2）、乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。3）、因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十三条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议

15、（在选定的方式前划“” ）：1.向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。10第十四条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十五条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十六条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人： 项目负责人： 项目负责人：身份证号码： 身份证号码：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日