桥街小办公楼修缮工程.DOC

1、市桥街小办公楼修缮工程交交 易易 文文 件件建 设 单 位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处招标代理单位：广州市嘉诚至信建设顾问监理有限公司日 期： 2014 年 8 月1目 录第一章、交易须知 .2一、交易须知前附表 .2二、交易须知修改表 .4三、交易须知通用条款 .5（一）交易文件 .5（二）报名及报名资料递交 .6（三）摇珠及合同签定 .7第二章 摇珠办法.10一、摇珠办法修改表 .10二、摇珠办法 .11第三章 合同条款.14第四章 技术条件（工程建设标准）.53第五章 图纸及勘察资料.53第六章 发包价及其工程量清单.532第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表

2、使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之 处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对 范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择 部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目 内容 说明与要求1 定义建设单位：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处招标代理：广州市嘉诚至信建设顾问监理有限公司设计单位：广州番禺区市桥建筑设计院有限公司监理单位： 2 工程名称 市桥街小办公楼修缮工程3 建设地点 广州市番禺区市桥街4 建设规模 地面改造工程 78.50，天花改造工程 93.01， 墙面改造工程 150（具体数据以施工

3、图纸为准）5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。固定总价包干、项目措施费包干，即图纸总价大包干6 质量标准 工程质量要求符合工程施工质量验收规范合格标准。7 承包范围按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、工程量清单、设计说明及补充说明，承包市 桥街小办公楼修缮工程。 （具体数据以施工图纸为准）8 工期要求 年 月 日计划开工，施工总期： 40 日历天。 9 资金来源 财政资金10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。11报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的

4、承包价及承包价的清单报价。12 承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）13领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。3项目 内容 说 明与要求14 踏勘现场时间：自 2014 年 8 月 18 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。16 报名资料份数 一份。17 报名的时间和地点1.报名起始时间：网上报名时间为 2014 年 月 日至2014 年 月 日 23 时 59 分；现场报名时间（即现场递交报名资

5、料时间）为 2014 年 月 日 13 时 30 分至2014 年 月 日 15 时 30 分。2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部报名窗口 。3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。18 摇珠时间和地点1.摇珠时间：2014 年 月 日 15 时 30 分2.地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标 室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的 10%。20 发包价本项目发包价为人民币 116000.00 元，其中安全文明施工费为 20373.94 元, 余泥渣土运输与排放费为 754.25 元。承包意向人填写的承

6、包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21 保修期 按照建设工程质量管理条例规定22 合同价款的调整办法 详见施工合同 23 建设工程质量检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。4二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易 须知通用条款，与 该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网

7、址：http:/）下 载查阅。条款号：12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律 责任。原承包人 给建设单 位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原

8、承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责 任。原承包人 给建设单位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相 应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原承包人

9、有异 议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）5三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构

10、）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发 包价及其工程量清 单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后,在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件

11、进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。62.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单 位将酌情延长报 名的截止时间，具体 时间 将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示 报 名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2 资格文件主

12、要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证 PDF 扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B 类），且 项目 负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C 类）；3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.2 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证

13、金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1 承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第 11 项所规定的方式。5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。6报名资料的份数和签署76.1 承包意向人应按交易须知前附表第 1

14、6 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3 委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3 承包价

15、及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的 报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足 3 家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代表可按交易须知前附表第 18 项所规定的时间和地点参加摇

16、珠，承包意向人是否到场，将不影响 摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书811.1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示 3 日。11.2 建设单位应当自确定承包人后 15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3 承包人必须在收到发包通知书后 24 小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建 设单位与承包人应于发包通知书发出之日起 30 日内，按照交易文件和承包人的承包意向商

17、定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有 权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。1

18、3履约担保13.1 在收到发包通知书后的 15 日内，承包人 应按本须知前附表第 19 项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相 应法律责任。原承包人 给 建设单位造成损失的， 还应当对损失予以赔偿。原承包人有异 议的，可以向人民法院起诉。14合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为9在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为 ”是指在交易或合同 执行期间，通 过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单 位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为 ”是指通过提供 伪证影响交易或合同执 行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。