1、 建设 工程项目合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 出资人 （简称丙方）： 为了 进一步规范 中山街道公共资金建设 项目 工程合同发包、招标、质量监督、工程验收及现场施工管理、安全管理、日常协调工作 ，明确 各方 职责 ， 依照中华人民共和国合同法以及其他相关法律法规和松府中办 2017120 号文规定 ，结合本工程的具体情况，甲、乙 、丙 方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经三 方协商一致， 共同达成如下协议 。 一、承包工程项目 1、工程项目名称： 2、工程地址 ： 3、承包范围： 二、工程项目期限： 工期 天， 自 20 年 月 日 起开工至20 年 月 日结
2、束。 三、 工程总价及支付方式： 1、签约合同价为：人民币（大写） （￥ ）2、合同价格形式： 单价合同 。 3、 支付方式： 按 松府中办 2017120 号文执行。 四、 各方 的职责： （一） 甲方的职责： 1、 甲方应在开工前 按招标文件约定，使施工场地具备施工条件，根据项目进度情况，以不影响乙方正常施工为前提，一次或分阶段完成有关发包人工作 。 2、 甲方指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。 3、根据合同有关规定支付工程款。 4、开工前，甲方负责将 施工所需临水、临电、接至施工现场边缘，承包人自行安装表具计量，每月水
3、、电费由乙方承担。 （二）乙方的职责 1、指派 为乙方工地 代 表，负责合同履行。按要求组织施 工 保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。按图纸施工、编制工程量结算，参加工程验收等 。 3、工程竣工未 移交 使用 时，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 五 、 工程质量 及验收： 1、本工程 执行 质量 标准 为 一次验收 100%合格 2、本工程由 方负责设计并 提供 施工 方案 （图纸） 。 3、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 4、 工程结束后，由甲 方组织对 工程进行验收
4、，验收合格以 各 方签字确认的书面文件为准。在竣工验收时，对于甲方 、 丙方 共同确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责继续维修，并承担逾期责任。 六 、工程 保修责任 ： 1、自本工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为 年，自工程竣工验收合格并交付丙 方之日起计算。 2、保修期内 ,如本工程出现质量问题 ,乙方应保证接到甲方通知后 48 小时 内派员进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。 七 、违约责任 ： 1、未经甲方、丙方确认办理签证、变更手续的施
5、工费用不予结算，相关损失由乙方承担。 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担 合同总金额 %作为 违约 金 。 3、如乙方提供的材料、设备 未达到设计要求 ，应按材料、设备价款的双倍赔偿 给 甲方。 4、 由于甲方 或丙方 原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程 竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失 。 5、甲方 及丙方 如未按约定对工程 进行 及时 验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日 期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 6、因乙方施工不当造成污染或侵害附近建筑物、构筑物、道路、绿化、堵
6、塞排水管网、地下管线，造成的损失由乙方承担。 八 、 纠纷处理方式 ： 本合同在履行中或者在保修期内发生争议，由当事人三 方协商解决；也可以 直接 向上海市 松江区人 民法院提起诉讼。 九 、 合同的变更和解除 1、 合同经 甲、乙双 方签字 盖章 生效后，合同各方 必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，办理终止合同手续。 2、 施工过程中任何一方提出终止合同，须向合同相对方以书面形式提出，经三方 同意办理清算手 续，订立终止合同协议，并由 责任方按合同总价款 10 %赔偿，解除本合同。 十 一 、 其它约定 事项： 中山街道财政投资项目，已签订的相关合同中并未明确项目资金 支付渠道及发票抬头的具体单位，工程款项支付及承包人发票开具抬头应与出资人确认。 十 三 、 附则 ： 1、 本合同由甲 、 乙 双 方签字、盖章后生效。 2、 本合同签订后，工程不得转包。 3、 本合同一式 叁 份，甲、 乙 、丙三 方各执 壹 份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力，未尽事宜按照相关法律法规 执行。 甲方（盖章） 乙方（盖章） 法定代表 人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日
