1、西漳中学改扩建项目围墙及西入口新建工程招标文件标段编号：2018-23工 程 名 称: 西漳中学改扩建项目围墙及西入口新建工程招 标 人: 无锡堰桥城市建设投资有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人： 任新宇 招标代理机构: 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人： 薛健 日 期： 2018 年 7 月 25 日目 录一、投标须知二、开标、定标三、合同条款及附件四、附件 一、 投标须知1 项目概况与招标范围1.建设地点：见招标公告；1.工程规模：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具 体 开 工 日 期 ,以 甲 方 开 工 令 为 准
2、 ；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按不低于中标价的万分之八支付发包人违约金，无限额。1.4招标范围：见招标公告；1.5 质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付工程总造价 5%的质量违约金；1.6标段划分：本工程共分 1个标段。2工程明标总价见招标公告3投标人资格要求见招标公告。4投标费用投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。二、 开标、定标1开标时间（投标截止时间）见招标公告。2开标地点：见招标公告。3其他有关事项：见招标公告。4开标程序（1）开标由招标人或招标代理主持；（2）
3、所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（3）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（4）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（5）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；（6）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；（7）招标人分别抽取第一、第二、第三中标候选人；（8）招标人、投标人、监督人签字确认；（9）将第一、第二、第三中标候选人及相关情况公示（3 天） 。5符合性检查：投标人应将授权代理人的身份证原件、明标明投的授权委托书原件、投标（明标明投）承诺书装入一个封袋中一起提交。未按要求提交符合性检查资料的，符合性检查不通过，不得进入
4、抽签程序。6定标公示结束后，第一候选人在 5个工作日内编制完成项目的施工组织设计（或施工方案或实施方案） ， （一式四份，招标人、代理机构、招标办、施工单位各一份）交由招标单位审核通过。逾期未提交或审核未通过，则作自动放弃，由第二候选人替补，以此类推。招标单位在 5个工作日内对中标候选人的施工组织设计（或施工方案或实施方案）审核结束（逾期认定为认可） 。通过的，则向候选人发出中标通知书。未通过的，则告知未通过原因，并通知下一候选人替补。招标人在 30天内与确定的中标单位签订施工合同。三、 合同条款及其附件建设工程施工合同江 苏 省 建 设 委 员 会江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 监制
5、一、合同协议书发包人： 承包人： 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西漳中学改扩建项目围墙及西入口新建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.项目名称： 西漳中学改扩建项目围墙及西入口新建工程 2.标段名称： / 3.工程地点： 堰桥街道 4.工程立项批准文号：5.资金来源： 自筹 6.工程内容： 图纸范围内的围墙及西入口新建工程。7.工程承包范围： 图纸范围内的围墙及西入口新建工程。 二、合同工期计划开工日期：2018年 月 日计划竣工日期：2018年 月 日工期总日历天数 40 天。工期总日历
6、天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准与质量保修期1.工程质量符合合格标准；质量保修期根据工程质量保证书规定2.绿化养护标准养护期为 年，养护标准 级。 （详见附件）四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)： ( 元)；2.合同价格形式: 固定单价，单价按明标综合单价执行。工程量按实结算。五、项目经理承包人项目经理：姓名 ；职称： ； 身份证号： ；证书编号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有） ；（2）投标函及其附录（如果有） ；（3）
7、专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
8、3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.审计费用约定：(1)审计费用按单项工程审减额的百分之五计取。(2)单项工程审减率在百分之五（含百分之五）以内的，由甲方全额承担；单项工程审减率在百分之十（含百分之十）以内的，审计费用由施工单位和甲方各半承担；单项工程审减率在百分之二十五（含百分之二十五）以内的，审计费用由施工单位全额承担；单项工程审减率在百分之二十五以上的，除审计费用由施工单位全额承担外,另按工程审定价的百分之三进行罚款。(3)在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。八、词语含义本协议书中词语含义与
9、第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订。十、签订地点本合同在 无锡堰桥城市建设投资有限公司 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章生效。十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。发包人（盖单位章）： 承包人(盖单位章)： 法定代表人或其 法定代表人或其委托代理人： 委托代理人：经办人： 经办人： 地 址：惠山区堰裕路997号 地 址：邮政编码：214174 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子信箱： 电子信箱：日 期：2018
10、年8月 日 日 期： 2018年8月 日二、通用条款按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同（示范文本） （GF-2013-0201）第二部分通用合同条款执行。三、专用条款1.一般约定1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括： (1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)本合同专用条款；(4)招标文件（含澄清答疑） ；(5)投标书及其附件（包括询标承诺） ；(6)本合同通用条款；(7)技术标准和要求；(8)图纸；(9)工程量清单；(10)工程报价单或预算书。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法
11、 。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：建设工程质量管理条例 、 中华人民共和国招标投标法 、 工程建设项目施工招标投标办法 （七部委30号令） 、 江苏省工程建设管理条例 、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定 、 工程量清单计价规范 、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议（若有） ；（2）本合同协议书；(3)中标通知书（若有） ；(4) 本合同专用条款及其附件；（5）投标
12、函及其附录（若有） ；(6)招标文件（含澄清答疑） ；(7)投标书及其附件（包括询标承诺） ；(8)本合同通用条款；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)已标价工程量清单或预算书；(12)工程报价单或预算书。合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽谈、书面变更协议或文件视为本合同文件的构成部分。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的日期前 3 天； 发包人向承包人提供图纸的数量：肆套； 发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸，未经发包人同意，不得外借使用；否则，承包人应当对发包人进行赔偿，数额相当于支付设计机构的设计费用。 1.
13、6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括： 承包人提供的文件的期限为：正式开工前 7 天内； 承包人提供的文件的形式为：书面文本； 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.10 交通运输 1.10.3 场内交通 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责实施并承担相关费用。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无限制。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。 2.发包人2.2 发包人代表发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同规定的相应权利义务、责任。
