1、 合同登记编号：结 构 加 固 合 同项目名称： 委托方：(甲方) 服务方：(乙方) (本合同包括封面共_4_页)签订地点： 江苏省昆山市 路 号签订日期： 2012 年 月 日结构加固施工合同发包人（全称）： (以下简称甲方或发包方) ；承包人（全称）： (以下简称乙方或总包方) ；依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本建设工程施工合同；第一条、工程概况；工程名称： ； 工程地点： ；第二条、工程承包方式及承包范围；一、工程承包方式；乙方包工、包安全、包文明施工，安实际工程量结
2、算的承包方式；二、承包人的承包范围包括；根据甲方提供的设计图纸，完成加固的全部内容(其中如出现与设计图不符合的地方,应于发包人沟通按照发包人的要求施工,) ；第三条、合同工期；计划开工日期： ；竣工日期： ；合同工期总日历天数 天；按甲乙双方的协定，乙方自接到甲方开工通知后第二天起 日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误，则工期相应顺延；1、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行；2、非乙方原因停水、停电造成停工；3、自然灾害等其它人力不可抗因素；第四条、双方责任；一、甲方责任1、按期支付工程款；2、负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿；3、组织有关单位进行验收；4、
3、按期支付工程款；二、乙方责任；1、根据甲方提供的施工图纸的内容、规格、数量进行施工；2、施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；3、按质按量定期完工；4、工程完工 7 天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过；第五条、合同价款序号 名称 详细内容 单位 单价 备注1 植筋 10 元/根2 植筋 25 元/根使用国产胶3加固 碳纤维加固 元/平方 按照碳纤维粘贴的实际面积结算4 支模 元/平方 人工带模板5 钢筋邦扎 元/吨 钢筋由甲方提供6 浇混凝土 元/立方 混凝土甲方提供7 梁底凿毛 元/平方8截面加大 梁底喷浆 元/平方备注:以上价格不含第三方检测费,不含税金第六条、付款条件
4、及方式 1、人员正式进场3天后甲方先支付备料费以及人员生活费 万整2、乙方工程量完成 % 支付 %，乙方工程量完成 %支付 工程完后, 天内支付全部工程款3、甲方不按合同约定支付工程款(进度款) ，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，已方可停止施工，由甲方承担违约责任；第七条、合同生效合同订立时间 年 月 日；合同订立地点： ；本合同双方约定双方代表签字日起生效；第九条、其它事项1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行；2、合同一式两份，双方各执一份，签订之日起生效；3、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定；4、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按中华人民共和国合同法执行。5、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼。发 包 人（签字）： 承 包 人（签字）： . 电 话： 电 话：
