1、 广州酒家集团利口福食品广梅产业园项目 (一期 )勘察设计施工总承包 招 标 公 告 招 标 人：广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 招标代理：广州珠江工程建设监理有限公司 时 间： 二一 八 年 九 月 1 第一章 招标公告 1、招标条件 本招标项目 广州酒家集团利口福食品广梅产业园项目 （一期）勘察 设计施工总承包 ，已由 广东省企业投资项目备案证： 2018-441400-14-03-004668 批准建设，建设单位为 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 ，建设 资金来自 企业自筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标。 2、项目概况及招标范围 2.1 项目概况 :
2、 广州酒家集团利口福食品广梅产业园项目位于广州（梅州）产业转移工业园内。该园区位于梅州市区西南部 35 公里处，是广东省十大重点产业转移工业园、广东省首批循环经济示范工业园、省市共建战略性新兴产业基地。项目用地面积约 129212 平方米，其中100 亩为自用厂房，另 100 亩是为配套企业建设的定制厂房，本期（一期）建设项目内容即为自用厂房及配套设施。包括的建设内容有生产车间 1 座 （钢构） 、仓库 2 座 (钢构 )、动力车间 1 座、污水处理 池体 1 套、垃圾房 1 座、办公楼及食堂各 1 座，员工宿舍 1 座，总建筑面积约 41380 平方米，由于工艺和设备需要，单层钢结构厂房跨度
3、超过 27 米。 最高投标限价（招标控制价）为 8000 万元，包括建安工程费 7687.63 万元、工程勘察费 31.50 万元、工程设计费 192.54 万元和基本预备费 88.33 万元四个分项。 2.2 招标范围 : 2.2.1 完成本项目工程勘察：主要指岩土工程勘察； 2.2.1 工程设计：包括修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计； 2.2.1 工程施工：承 担直接施工或仅承担总包施工管理的包括清表、土方工程、场地准备和临时设施工程、建筑结构工程、机电安装工程、电梯工程、市政园林工程、临时用水用电工程、永久用水用电工程、园区交通标识导向工程等； 2.2.1 配合业主办理报建、报批
4、、相关部门结（决）算审计、等工作； 2.3 服务工期： 开工日期：本项目合同工期从签订合同之日起第二个日历天开始计算，合同工期 335日历天。 勘察工期 (相对日期 )：合同签订后，承包人收到发包人发出的勘察进场通知起计 20 日历天内提交勘察成果初步文件。如果延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿 费； 设计工期 (相对日期 )：按照专用条款 5.2.5 条的时间要求提交相应成果，如果延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿费： 2 施工工期 (相对日期 )：承包人收到监理方发出的开工令后开工；预计 2018 年 12 月 01日前具备设备进场条件，且积极配合发包方设备进场及安装，不得收取
5、任何费用；计划 2019年 10 月 31 日前竣工验收。如果因承包方原因延误工期，承包人向发包人支付误期损害赔偿费，误期损害赔偿执行专用条款。 2.4 工程地点： 广州（梅州）产业转移工业园 3、投标人合格条件 3.1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标 人代表被授权有效； 3.2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营； 3.3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证； 3.4、 投标人的资质条件： 3.4.1 投标人需具有承接本工程所需的下列（ 1）、（ 2）资质之一： （ 1）工程设计综合甲级，或建筑行业设计乙级（或以上）资质证书，或建筑行业（建筑工程）设计专
6、业乙级（或以上）资质，或建筑设计师事务所资质。 （ 2）建筑工程施工总承包贰级（或以上）资质 。 3.4.2 投标人或拟分包单位具有工程勘察综合甲级资质，或岩土工程勘察乙级（或以上）资质 。（若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。） 注：（ 1） 资质标准按照建市 2014159 号文颁布的新版建筑业企业资质标准中对应的资质类别及等级的承包工程范围和住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知（建市 2015154 号）承接工程，并按住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知 (建市 2016226 号 )执行。 （ 2）仅具有 3.4.1（ 1）所要求的设计资质的
7、投标人，应当将建设项目中的施工业务依法分包给具有 3.4.1（ 2）所要求的施工资质的企业；仅具有 3.4.1（ 2）所要求的施工资质的投标人，应当将建设项目中的设计业务依法分包给具有 3.4.1（ 1）条所要求的设计资质的企业。投标人若不具备 3.4.2 所要求的勘察资质的企业，应当将建设项目中的勘察业务依法分包给具有勘察资质的企业。拟分包勘察或设计单位可不同一个单位。投标人应在资格审查文件和投标文件中明确拟分包的业务及分包单位名称，投标文件和资格审查文件中拟分包的单位名称必须一致。承接勘察、设计、施工分包的单位， 须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案。 3.5、主要负责人资格要求
8、： 3.5.1 项目负责人要求： 投 标人拟担任本工程项目负责人具有建筑工程专业二级（或以上）注册建造师或一级注册建筑师或一级注册结构师资格或建筑工程类高级工程师（或3 以上）专业技术职称 ； 3.5.2 施工负责人 （可兼项目负责人，下同） 要求：投标人拟担任本工程施工负责人具有 建筑工程 专业 二 级或以上注册建造师， 持有在有效期内的安全生产考核合格证书（ B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 ； 注：招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质要求。建造师 的专业及等级标准按注册
9、建造师执业管理办法（试行）及注册建造师执业工程规模标准（试行）；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知（粤建市函 2011 218 号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的二级建造师执业资格证书持证人员从业情况 信息公开证明。施工负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任施工负责人。施工负责人和安全员不
10、为同一人。 3.5.3 设计负责人要求： 一级注册建筑师。设计负责人与项目负责人不能为同一人。 3.6、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（ C 类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 3.7、 投标人业绩要求 自 2014 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩 （类似工程指中标金额 大于或等于 5000 万元 的建筑 工程施工总 承包业绩，完成时间以竣工验收报告为准 ， 业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同为准。 下同 ）。 注：业绩取自广州市房建和市政企业库。 3.8、投
11、标人已按照附件四的内容签署盖章的投标申请人声明。 3.9、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。 3.10、资格审查前，投标人及拟分包单位须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人、施工负责人和设计负责人须是本企业（投标人或拟分包单位）诚信档案中的在册人员。 3.11、未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为 被本项目招标人书面拒绝投标4 的。（暂无名单） 注： 1、未在招标公告第 3 条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。 2、 仅具有设计资质的投标人，涉及施工资质、安全生产许可证、施工负责人、专职安全员、施工业绩合格条件的，以拟承接施工的分包单位的资
12、料为准；仅具有施工资质的投标人，涉及设计资质、设计负责人合格条件的，以拟承接设计的分包单位的资料为准 。项目负责人可以由设计单位或施工单位提供。 4、投标报名 本工程采取现场报名： 4.1 凡有意参加投标者均可报名参加该招标项目的投标。 报名及购买招标文件时应提交下列资料： 4.1.1 法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件 4.1.2 办理投标登记手续时必须同时递交广州建设工程投标报名申请表一式两份（表格可从 服务指南栏目下载）及附件一投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自广州市房建和市政企业库登记的信息一览表的相关资料一套。 4.2
13、 投标担保及投标报名费： （ 1）投标担保： 80 万元，投标担保须在递交投标文件截止时间并完成投标登记手续后至开标前完成缴纳，由广州公共资源交易中心代收。投标担保须由 主体单位基本户转出，投标担保缴纳情况以广州公共资源交易中心查询为准。缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的投标人基本账户保证金操作指引 4.3 报名时间： 2018 年 10 月 8 日至 10 月 12 日，上午 9 时 30 分至 11 时 30 分，下午 14 时至 16 时（北京时间，下同），报名地点： 广州公共资源交易中心（广州市天润路 333 号） 。 5、资格审查方式 本项目资格审查采用后审方式。 6、招标文件
14、的获取 指定地点购买：投标人请于 2018 年 10 月 8 日至 10 月 12 日，上午 9 时 30 分至 11 时 30 分，下午 14 时至 16 时（北京时间，下同）到 广州公共资源交易中心（广州市天润路 333 号） 领取招标文件及资料，逾期作弃权处理。招标文5 件及资料费每套 500 元，售后不退。 7、投标文件的递交和开标 投标文件递交的截止时间为 2018 年 11 月 1 日 10 时 00 分，提交到 广州公共资源交易中心 。逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。同时在 广州公共资源交易中心 举 行开标评标会，投标人的法定代表人（或其授权代表）应准时参加
15、。 8、其他事项 8.1、前期服务机构： / 注释 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。 8.2、投标时是否需要提交设计模型： 不需要提交设计模型 。 8.3、 本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更须经过建设单位审定后方可实施。 9、发布公告的媒介 本次招标公告同时在 广州公共资源交易中心网 站（ http:/）、广东招标投标监管网（ http:/ 中国招标投标公共服务平台（网址：http:/ 上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在
16、各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 招标监督机构：广东梅州高新技术产业园区管理委员会 监管电话： 0753-2486063 招标人（盖章）： 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 联系人： 陈工 联系电话： 13602462374 招标代理机构（盖章）： 广州珠江工程建设监理有限公司 联系人： 梁工 联系电话： 020-83492175 6 日期： 2018 年 9 月 30 日 7 附件一： 投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自广州市房建和市政企业库登记的信息一览表 （资格审查合格条件资料） 工程名称： 投标申请人（盖章） 审核确认：招标人或招标
17、代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下 须提交的 书面 报名 资料 共同核对，审核情况属实。 招标人或招标代理机构接收资料人员签名： 投标申请人的代表签名： 序号 项目 内页码 报名提交资料要求 审核情况 备注 （此栏不需申请人填写） 1 广州建设工程投标报名申请表（不用装订） 原件 须提交书面资料 2 企业法定代表人证明书 原件 须提交书面资料 3 投标人代表的法定代表人授权 委托书 原件 须提交书面资料 4 企业营业执照副本（若投标人仅具备设计资质或施工资质其中之一的，拟分包单位须同时出具；若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。） 信息取自广州市房建和市政企业库 5 企业资质
18、证书副本（若投标人仅具备设计资质或施工资质其中之一的，拟分包单位须同时出具；若投标人不具备勘察资质，则由拟分包勘察单位提供。） 信息取自广州市房建和市政企业库 6 建筑施工企业安全生产许可证副本（若投标人仅具备设计资质的，由拟承接施工的分包单位出具） 信息取自广州市房建 和市政企业库 7 投标人拟担任本工程项目负责人具有建筑工程专业二级注册建造师或一级注册建筑师或一级注册结构师资格或建筑工程类高级工程师（或以上）专业技术职称； 原件备查 须提交书面资料 8 拟委派施工负责人的建造师注册证书或延续注册成功的注册临时建造师证书 信息取自广州市房建和市政企业库 9 施工负责人安全培训考核合格证（ B
19、 类）复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 信息取自广州市房建和市政企业库或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信 息系统安全生产管理人员证书信息 8 审核确认：招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下 须提交的 书面 报名 资料 共同核对，审核情况属实。 招标人或招标代理机构接收资料人员签名： 投标申请人的代表签名： 序号 项目 内页码 报名提交资料要求 审核情况 备注 （此栏不需申请人填写） 10 设计负责人具有 一级注册建筑师 原件备查 须提交书面资料 11 专职安全员的安全生产考核合格证（ C 证）复印件或广东省建筑施工
20、企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 信息取自广州市房建和市政企业库或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息 12 类似工程业绩 （此处填写：项目名称；广州市房建和市政企业库业绩入库项目编号；） 13 投标人按照附件三的内容签署盖章的投标申请人声明 原件 须提交书面 资料 14 拟承接设计或施工分包单位的情况 原件 须提交书面资料 注： 1、 广州建设工程投标报名申请表应使用标准格式，（详见 广州公共资源交易中心网站 http:/）。 2、本表原件审核情况栏及备注栏， 投标申请人 须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。 3、本
21、表“报名提交资料要求”中原件备查指投标申请人需在投标报名时提交原件供核查，并确保在招标期间应招标人和建设行政管理部门及工程招标监督机构提出要求后 2 日内提供原件复查。 4、本表一式两份，一份附于报名资料内作为报 名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。 5、本表中没有要求提交的资料，不作为资审不合格的依据。 6、类似业绩要求：详见招标公告第 3 条投标人合格条件第 3.7 款投标人业绩要求。本表序号 12“企业类似工程业绩”栏，可根据业绩数量情况，按同样格式扩展。未
22、在表中载明的企业业绩不予评审。资审委员会对业绩的评审以投标报名截止时间在库内业绩上传件为依据。 9 附件 二 ： 投标申请人声明（一） 本招 标项目招标人及招标监管机构： 本公司就本次参加的 投标工作，作出郑重声明： 一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。 二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。 三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司没有在投标报名
23、截止时间前两年内被人民法院判决犯有 行贿罪的记录， 本公司没有被人民法院列为失信被执行人名单。 。 四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。 五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工 作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加梅州市行政辖区内的招标投标活动三个月。 六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。 特此声明 声明企业： 年 月 日 法定代表人签字或签章： (企业公章 )
