1、广州市监理员复习题库一、填空题（每空 分，共 分）1、监理工程师出借执业资格证书、印章、情节严重的、吊销证书、收回印章、( )内不许考试和注册。2、监理工程师办理变更注册后( ) 内不能再次进行变更注册。3、监理单位不得与承包商有任何的隶属关系，这说明监理具有( )。4、在关键部位或关键工序过程中有监理人员在现场进行监督活动，称之为( )。5、项目总进度计划应在( )阶段编制。6、施工过程中偶然因素引起的质量波动，一般属于( )7、 建设工程监理规范规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( )负责起草，并经与会各方代表会签。8、经济法律关系由关系主体、客体和( )三要素构成。9、担保形式有保
2、证、抵押、质押、留置和( )。10、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由( )确认。11、在工程项目施工中，对于高压电缆、电绝缘材料，使用前应进行( )。12、对于工程中所采用的新材料，一定要通过试验和( )。13、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和( )组成。14、施工阶段投资控制措施包括组织、经济、技术、( )等多方面措施。15、工程价款的主要结算方式有( )、竣工后一次结算、分段结算、结算双方约定的其他结算方式。16、资质年检的结论为合格、( )、不合格。17、第三方担保在风险体系中属于( )。18、当事人订立合同，采取要约、( )方式。19、在正常使用条件下，屋面防水
3、工程和有卫生间的防渗漏保修年限为( )20、图纸会审应由( )整理会议纪录，交由与会各方会签。21、虚工作既不消耗时间,也不消耗( )。22、对( )的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。23、网络图是由箭线和( )组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。24、建设项目动态投资包括固定资产投资方向调节税、涨价预备费和( )。25、建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和( )。26、对于工地交货的大型设备，运至工地后一般应由( )进行组装和调试。27、工程质量事故处理完经过检查验收合格后，应由( ) 编写质量事故报告。28、凡运到现场的原材料、半成品或构配件，进
4、场前应向( )提交工程材料/构配件/设备报审表 ，经审查并确认后合格方准进场。29、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。30、从( )角度，工程项目的质量体现在适用性、经济性、可靠性、外观性等方面。31、对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作，应由( )进行技术复核。32、在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位下达的指令，除特殊情况外，应采用( )形式。33、监理工程师应在承包单位检验合格的基础上，对隐蔽工程进行( )检查。34、工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备检验批应重新进行( )。35、工程满足使用目的的各种性能，被称为( )
5、。36、抽样检验中出现的合格品错判将给( )带来损失。37、合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、( )四种。38、承包单位对重要工序和关键部位，或技术难度大、施工复杂的工序、分项工程的技术交底要报( )审核后，才能进入正式实施。39、在工程网络计划中，关键工作是( )。40、影响进度的最主要因素是( )。二、单项选择题（每题 分，共 分）1、下列关于工程变更监控的表述正确的是（ ） 。A、不论哪一方提出的设计变更均应正得建设单位的同意 B、涉及施工图审查内容的设计变更应报设计审批单位同意C、工程设计变更由施工单位负责控制2、进度控制的措施中并不包括（ ） 。A组织措施 B安全措施 C技术措施
6、3、以下各项工作内容中， （ ）不属于施工阶段进度控制的工作内容。A编制施工进度控制工作细则 B按年、季、月编制工程综合计划 C编制工程项目建设总进度计划4、在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间小于其总时差，则 ( ）A必定影响其紧后工作的最早开始 B可能影响工程总工期C可能影响后续工作的最早开始，但不影响工程总工期5、工程项目质量的特点之一是质量的变异大，造成质量变异大的原因主要是由于工程项目的（ ） 。A、复杂性 B、单一性 C、影响因素多6、按规定：成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在（ ）万平方米以上的住宅工程项目，必须实施监理。A、3 万平方米 B、5 万平方米 C、8 万平方
7、米7、下列工作中，属于监理工程师主动控制的工作是（ ） 。A、必要时下达停工令 B、对施工工艺过程进行控制 C、审查施工单位提交的施工方案8、国家和行业颁发的技术标准属（ ） 。A、标准信息 B、计划信息 C、查询信息9、按照建设工程监理规范的规定，监理表格体系共有 3 个大类，其中可由监理单位填写的为（ ）A、A 类表和 B 类表 B、B 类表和 C 类表 C、A 类表和 C 类表10、我国的建设工程监理规范适用于（ ） 。A、施工阶段的质量监理 B、施工阶段全方位监理 C、工程建设全过程质量监理11、下列各项中， （ ）属于工程准备阶段文件。A、委托监理合同 B、监理规划 C、施工组织设计
8、12、监理规划编写后，需经（ ） 。A、监理单位技术负责人审核，业主确认 B、监理单位领导审核，业主确认 C、监理单位技术负责人确认，业主审核13、施工阶段按工程实体质量形成过程的时间划分，可分为（ ）质量控制。A、分项工程、分部工程、单位工程 B、资源投入、生产过程、最终产品 C、施工准备、施工过程、竣工过程14、在实施全过程监理的建设工程上， （ ）是建设项目的管理主体。A、建设单位 B、设计单位 C、监理单位15、某建设项目建设期为 3 年，在建设期第一年贷款 100 万元，第二年贷款 200 万元，第三年贷款 100 万元，贷款年利率为 5%，用复利法计息时建设期第二年末的贷款利息和为
9、（ ）万元。A、17.625 B、15.000 C、12.62516、某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，20000/1000m，计日工人每工日工资标准 30 元，管沟长 10km。在开挖过程中，由于建设方的原因，造成施工方 8 人窝工 6 天，施工方原因造成 5 人窝工 10 天，由此施工方提出的人工费索赔应是（ ）元。A、1500.0 B、1440.0 C、2940.017、基于互联网的建设工程信息管理系统的特点有（ ）等。A、用户是参与的所有单位 B、用户是建设、监理、承包单位 C、用户依靠政府建设主管部门的网站18、进口材料的检查验收，应会同（ ）进行。A、国家检测机构 B、监理
10、单位代表 C、国家商检部门19、严重质量事故的调查组由（ ）建设行政主管部门组织。A、国务院 B、省、直辖市、自治区 C、市、县20、难度大的分项工程施工前，承包单位应提交（ ）保监理机构审查批准。A、施工方案 B、技术交底书 C、安全措施方案三、判断题（每题 分，共 分）1按流水施工方式组织施工时，专业工作队能够连续施工。 （ ）2可与本工作同时进行的工作叫本工作的平行工作。 （ ）3在网络计划中，关键线路只能有一条。 （ ）4投资计划年度分配表属于工程项目年度计划的内容。 （ ）5逻辑关系中的工艺关系是可以任意改变的。 （ ）6绘制网络图时，不允许箭线交叉。 （ ）7隐蔽工程施工完毕后，应
11、由承包单位的相关人员进行自检、互检、专检，符合要求后，才报监理机构检查验收。 （ ）8用网络图表示进度计划，其优点是编制简单，直观、易懂。 （ ）9在双代号网络图中一定存在有虚箭线。 （ ）10等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工。 （ ）11工作的总时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间。 （ ）12工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。 （ ）13建设单位进度计划系统中的计划一定是由建设单位编制。 （ ）14工程项目建设中，质量控制、投资控制和进度控制三大目标之间有着相互依赖
12、和相互制约的关系。 （ ）15施工过程根据其性质和特点不同，一般分为建造类施工过程、运输类施工过程和制备类施工过程三类。 （ ）16流水步距是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。 （ ）17监理工程师对施工承包单位的资质审核，除在招标阶段对其资质审核外，主要是对中标的施工承包单位质量管理体系的核查 。 （ ）18在横道图上可以明确地表达各项工作之间的逻辑关系。 （ ）19一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同是无效合同。 （ ）20按合同文件解释顺序，通用条款比专用条款有优先解释权。 （ ）四、问答题（每题 分，共 分）1、监理工程师施工进度控制工作包括哪些内容？。2、建筑工
13、程施工质量应按哪些要求进行验收？3、施工阶段监理工程师进行质量监督控制可以通过哪些手段进行？4、竣工结算要有严格的审查，一般从哪几个方面入手？五、计算题（每题 分，共 分）1、某基础工程有 4 个施工过程（挖基槽、做垫层、砌基础、回填土） ，划分 A、B、C 、D、E 5 个施工段，各施工过程在各施工段上的流水节拍见下表，要求对此无节奏流水施工过程组成专业流水，确定各相邻施工过程间的流水步距并计算无节奏专业流水的工期。2、某市承包商与业主一项土方工程，以直接费为计算基础，合同计划工程量为 6 万立方米，采用综合单价计价，综合单价为 25.5 元/m 3。合同规定工期 4 个月，超过计划工程量
14、10%以上的综合单价为 24.2 元/m 3，每月最小支付金额为 25 万元，保留金为 5%并且每月支付时扣除。每月完成的工程量表：1 月 2 月 3 月 4 月每月计划工程量 15000 15000 15000 15000每月实际工程量 10000 20000 20000 20000计算发包方每月应该支付给承包商多少工程款？3、某建设项目投资计划两年建成，基准收益率为 10%，第三年投产项目建成前后的收支情况如表。求动态投资回收期和投产后计算期为 10 年的财务净现值。 （10 分）建设期（万元）投入 建成后的纯收入（万元）第一年 第二年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年及第十年250
15、0 3500 700 800 900 1200 1200施工段施工过程A B C D E挖基槽 5 4 3 4 6做垫层 2 2 1 2 3砌基础 7 7 5 8 8回填土 2 2 1 2 2解：1、财务净现值2、动态回收期设4、某施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了 2000M2 厂房工程项目施工合同。该合同采用固定价格，合同工期 8 个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的
16、，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 （本题 12 分）问题：(1) 试分析该工程采用固定价格合同是否合适？(2) 该合同争议应如何处理？答案、填空题1. 3 年 2.半年 3.独立性 4.旁站 5.设计前准备 6.正常波动7. 项目监理机构 8. 关系内容 9. 定金 10、各单位验收人员共同 11、耐电压试验。12、鉴定 13、税金 14.合同 15、按月结算 16、基本合格 17 非保险转移。 18 承诺19.5 年 20、工程建设单位 21 资源 22 检验批 23、节点
17、 24.建设期利息25、工程项目年度计划。 26.制造厂家 27.施工单位 28.监理机构 29.直线职能制30.功能和使用价值 31.承包单位 32.正式书面文件 33.整群抽样 34.验收。 35.适用性。36.91.0235.18 1.20.087654）（FNPV37.诉讼 38.监理工程师 40.人为因素。 39.总时差最小的工作。 36.监理方二、单项选择题（每题 分，共 分）1-5、 ABCCC 6-10、 BCCBB 11-15、 AACAC 16-20. BACBA三、判断题（每题 分，共 分）1-5. 6-10 11-15. 16-20. 四、问答题（每题 分，共 分）1、
18、答：包括的内容有：（1）编制施工进度控制工作细则；（2）编制或审核施工进度计划；（3）按年、季、月编制工程综合计划；（4）下达工程开工令；（5）协助承包单位实施进度计划；（6）监督施工进度计划的实施；（7）组织现场协调会；（8）签发工程进度款支付凭证；（9）审批工程延期；（10）向业主提供进度报进度资料；（11）工程移交。2、答：1）建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4）工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位
19、通知有关方进行验收，并应形成验收文件。6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。3、答：1）审核技术文件、报告和报表2）指令文件与一般管理文书3）现场监督和检查4）规定质量监控工作程序5）利用支付手段4、答：1）核对合同条款2）检查隐蔽验收记录3）落实设计变更签证4）按图核实工程数量5）执行定额单价6）防止各种计算误差五、计算题（每题 分，共 分）解：（
20、1）确定累加数列挖基槽 3，6，10，12，15做垫层 2，3， 5， 6，8砌基础 5，9，15，18，23回填土 2，4， 6， 7， 9（2）确定相邻施工过程间的流水步距3，6，10，12，15 2， 3， 5， 6， 83，4， 7， 7，9，8K1,2=max（3，4， 7，7，9，8）=92， 3， 5， 6， 8 5， 9， 15， 18， 232，2，4， 9，10，23K2，3 =max（2，2，4，9，10，23）=25， 9，15，18，23 2， 4， 6， 7， 95， 7，11，12，16，9K3，4 =max（5，7，11，12，16，9）=16(3)计算工期T=
21、K t n=（9 216）（22 212）=362、解：1 月份：完成工程款 1000025.5=255000 元255000（1-5%）=242250 元250000 元；应支付款项 元月份：完成工程款 2000025.5=510000 元510000（1-5%）=484500 元250000 元；应支付款项 48480+242250=726750 元3 月份：完成工程款 2000025.5=510000 元510000（1-5%）=484500 元250000 元；应支付款项 48480元4 月份：61.1=6.6 万 m3 小于 7 万立方米完成工程款 1600025.5+400024.
22、2=504800 元504800（1-5%）=479560 元250000 元；应支付款项 479560 元解：1、财务净现值2、动态回收期设4、答：（1）合适。因为 1） 本工程的工期不长（8 个月） ； 2）本工程规模不大（2000m 2） ； 3）固定价格合同并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。因此本工程采用固定价格合同是合理的。（2）1）甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月不妥，必须采用书面形式。由于暂停施工一个月是甲方造成的，因此甲方应将工期顺延 1 个月，如果由此给乙方造成损失的，还应给予乙方赔偿。2）由于工程质量有问题，返工造成工程延误两个月，责任在乙方，因此乙方不得要求此部分工期顺延。综上所述，乙方拖延工期 1 个月，应按合同约定偿付逾期违约金。同时，甲方应赔偿由于暂停施工给乙方造成的损失。合同争议处理应按和解、调解、仲裁或起诉的程序进行。36.91.0235.8 1.20.087654）（FNPV 6.9.38.12年7.t
