1、股份合作劳务报酬分配合同甲方(施工单位):乙方(股份劳务合同):根据中华人民共和国合同法和相关法律法规,本着平等自愿、互惠互利,诚实守信的原则,甲乙双方自愿组成股份制施工联合体,并达成如下协议,以给他遵守:一、 工程概况内容详见甲方与业主方或发包方签订的施工承包合同1、 工程名称:2、 工程地址:3、 工程总量: 万方(土石方、挖运平)合同价 元。以实际工程量为准。二、 甲乙双方合作分工甲方委托乙方负责工程施工合同签订之前的项目引荐,接洽,运作等相关工作,并进行有偿服务,甲方负责提供施工公司的熟读鱶主项目签订承包合同后的运作和整个工程的施工和管理等工作。三、 乙方的投资与回报(一) 乙方的投资
2、乙方以下列资金作为股份合作投资款对工程项目进行投资参股,乙方作为参股方,应享受东项目分红的权利和业务,乙方所应得的股份合作投资回报款即是税后红利。1、 乙方的有偿服务报酬款。2、 乙方的有偿服务工作中的劳务费。3、 乙方的有偿服务工作中所发生的各项成本费用(包括乙方负责工程施工合同签订前的相关工作所花费的所有费用) 。(二) 乙方的回报1、 乙方所应得的股份合作投资款作为税后的固定红利,由甲方按乙方要求打入乙方指定账户中。2、 乙方的股份合作投资款包括在下述固定红利中(税后)甲方再另追加或让乙方支付资金:乙方无须支付资金。乙方所涉及的所有应交税金都由甲方缴纳,并将税票扫描件交给乙方,甲方承诺乙
3、方所得红利为合法的税后资金。无论任何原因都不得追缴乙方的合法红利,否则甲方承担一切经济和法律责任。3、 其计算方法是.按工程量 万(甲方按每方 支付乙方红利 元, (税后)按实际工程量为准,作为支付给乙方的股份合作投资款 。四、 股份合作投资款按工程总量 万方,每方 共计 万元,合同签订 5%预付款到账即支付 万元整,其余按月进度同时支付,此款包含税,不开票,此款无尾款。五、 股份合作投资款的分配方案:1、甲方付款,必须要按照乙方提供的以下指定账户和分配定额,分别汇款至以下几个账户,甲方要在支付股份合作投资款的同时,同步按比例进行分割到位!第一次酬金分流表劳务人:开户银行:银行账户(卡号):第
4、二次酬金分流表劳务人:开户银行:银行账户(卡号):第三次酬金分流表劳务人:开户银行:银行账户(卡号):六、责任区分:1、乙方负责工程项目合同签订前邀约施工公司的相关准备工作,协助甲方做好施工方与业主方或者发包方签订施工承包合同及协调与发包方的相关关系。2、甲方施工公司在施工中发生的人生伤亡事故;机械事故,刑事治安,民事纠纷以及工期延误发生的责任均由发包方及施工单位负责,乙方概不承担任何相关经济,法律与连带责任。3、无论甲方名称和法定代表或法人授权委托人发生变更或任何变化,以及工程合同的分包,转让等都不影响本协议的法律效果,甲方应付给惭方的固定红利(即,股份合作投资款)都必须如约履行。七、其他约
5、定:1、甲乙双方的债权债务,由甲乙双方各自负责,与对方没有任何连带关系。2、甲方与业主方或发包方签订的施工承包合同副本交给乙方保管(或在施工承包合同复印件上加盖甲方印章) 。当乙方收完股份合作投资款 (即:固定红利)后,乙方退还施工承包合同副本。3、甲方支付给乙方的固定红利由乙方自行分配,甲方不得干涉,甲方在支付时以乙方经办人的签字为准,其他人签字无效。八、违约责任及解决办法:1、甲方股份合同投资款 (即:固定红利)的支付,甲方必须要按照本股份合作劳务报酬分配合同规定的埋单以及乙方代表人提供的指定账户和定额汇入,以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话,则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合
6、同总造价的千分之二。甲方支付给乙方) 。2、当甲方与业方或者发包方签订正式施工承包合同生效后,即本股份合作劳务报酬分配合同同时生效。如甲方或甲方签字人不履行本合同,乙方可凭此股份合作劳务分配合同向甲方或甲方签字人追索股份合作投资款(即:固定红利) ;并有权要求业主或发包方代扣:并且也可以向人民法院提起诉讼:1 此,股份合作劳务报酬分配合同生效后,即可作为向任何行政仲裁部门提起诉讼的依据,甲方和甲方签字人不得作任何抗辩和反诉!3、如果甲方不按本股份合作劳务报酬分配合同规定执行,不主动支付给乙方股份合作投资款 (即:固定红利),给乙方造成了经济损失,属甲方违约!乙方有权持本股份合作劳务报酬分配合同
7、向业方或发包方支取股份合作投资款(即:固定红利) ,甲方无条件认可,决无异议!4、乙方也可以向工程地有管辖权人民法院起诉,向甲方索赔,申请执行,甲方自愿放弃本合同所列条款之所有抗辩和申诉权利,除承担违约产生的一切费用外,并按合同工程总造价 35 加罚补偿乙方的损失。九、本股份合作劳务报酬分配合同的生效和失效条件:1、本股份合作劳务报酬分配合同 以甲方与业主方或者发包方签订正式施工承包合同生效后而生效:假如乙方不能促成甲方与业主方或者发包方签订正式施工承包合同 ,则本股份合作劳务报酬分配合同自行服失效。2、本股份合作劳务报酬分配合同 上所有空格内的手写字体,打印字体,传真件,电子邮件扫描件等与原
8、件具有同等法律效力。3、本股份合作劳务报酬分配合同 甲乙双方各执一份,甲方签字盖章即可,且与甲方和业主方或者发包方签订的过程施工承包合同同时生效。十、本股份合作劳务报酬分配合同与施工承包合同具有同等法律效力:本股份合作劳务报酬分配合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决或通过仲裁机构裁定。甲方(盖章): 乙方(盖章):身份证号码: 身份证号码:联系电话: 联系电话:常住地址: 常住地址:签约时间: 年 月 日特别注明-请甲方签章单位务必加盖骑缝章-(1 ) 甲方必须要加盖公司公章,手写同样有效!(2 ) 甲方签字人必须要附上个人身份证扫描机。(3 ) 如果甲方签字人不是法人本人签字的话,签字人必须附上法人委托授权书扫描机。