1、国 华 (东 台 )风 电 有 限 公 司 风 电 场 风 机 一 年 期 维 护承 包 合 同发包人：国华(东台)风电有限公司(以下简称发包人)承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司(以下简称承包人)年 月 日合同签订地：发包人公司所在地1第一部分 协议书发包人：国华(东台)风电有限公司承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国华(东台)风电有限公司风电场风机维护等事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：国华(东台) 风电有限公司风电场 GE 风机一年期维护(以下简称
2、本工程)工程地点：国华(东台) 风电场 工程内容：国华(东台) 风电有限公司风电场 GE 风机一年期维护工作 2、合同工期开工日期： 以发包人通知日期为准 3、质量标准工程质量标准：按照附件一标准执行，且符合同行业通常的验收标准。4、合同价款本工程为“交钥匙工程” ，合同总价为固定总价。合同价款为：单价每台人民币 3860 元，合计 158260 元（大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整） 。5.本工程为风机维护工程，承包人向发包人承诺按照合同约定施工、发包人在每台风机维护工作完成后进行验收，工作合格在维护工作报表签字后视为本台风机维护工作完成。6、合同生效 7.1 合同订立时间：_以实际签字日期为
3、准 _7.2 合同订立地点：_ 发包人公司所在地 7.3 本合同双方约定：本合同自发包人、承包人双方盖章及其法定代表人或委托代理人签字之日起生效，工程完成保修并返还质保金后终止。(此页以下无正文)2风机维护细则1、承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司。2、维护类型：风机一年期维护。3、要求：一年期维护组由 46 名技术人员组成。4、风机维护价格：3860 元/台风机。5、维护 41 台 GE 风机，共计 158260 元，(大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整)。6、风机型号：GE1.5S。7、包含在报价中的服务内容：7.1、工作范围内包括的定期维护项目（详见附件一） 。7.2、维护技术人员的工资
4、、日常食宿、通讯费、保险费、交通费。7.3、维护技术人员的安全用具：安全帽、安全带、安全鞋、滑块。7.4、随维护风机发生的故障处理。 （风机零部件损坏引发故障排故维修由发包人负责）8、不包含在报价中的服务内容：8.1、维护所需易耗品的供应。8.2、维修备品备件的供应。9、维护工期：9.1、风机一年期维护(详见附件一)：每组每天 一 台，一年期维护工程应在开工后 两 月内完成。9.2、因发包人、天气、自然灾害等原因造成的工作延误时间除外。10、其他因素10.1、承包人每天每组人员必须完成一台风机维护，每周休息一天，承包人应根据发包人要求，做出工作进度计划。10.2、如由于非发包人原因造成工作停滞
5、，工期停滞超过 10 天，发包人有权解除合同，承包人应承担发包人因此造成的一切损失。11、进度计划承包人提供施工进度计划的时间：合同生效后 十 日内。12、工期延误12.1 双方约定工期顺延的其他情况：除发包人书面同意外，不允许工期顺延。312.2 因下列原因造成工期延误，经发包人批准后工期相应顺延：（1）因不可抗力的因素造成连续停工 30 天以上时。（2）发包人由于非本身的原因不能履行合同。12.3 承包人在 12.1 款规定的情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。13、工程质量
6、13.1、本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级，承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。13.2、承包人自报的质量等级标准为合同约定条件。13.3、承包人的质量承诺。14、检查和返工工程经发包人验收如达不到约定条件，发包人可要求承包人返工，直至达到合同约定条件。并由承包人承担返工费用。返工一次后仍达不到约定条件，承包人承担违约责任，并按合同价格 13支付赔偿金。因风机故障、漏油等自身原因导致定检工作量明显超出正常水平，经发包人确认 1 天无法完成的，每组每增加 1 天工作量发包方另行补贴 3860 元。15、安全施工承包人应按国家、行业部门及神华集团公司、国华能源投资
7、公司及国华(东台)风电有限公司有关安全施工规定进行安全施工，并承担其自有人员在工作中的全部安全责任。16、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：16.1、发包人应在承包人工作人员进入现场后预付工程款的 20 %。16.2、在工程竣工验收合格后支付合同总价的 70 %，剩余 10 %留作质保金，在工程完成后 60 日内一次付清。16.3、承包人在发包人付款前(含预付款)须提供技术服务税务发票。17、由于承包人的原因造成风机故障或缺陷，除承包人自费修复和弥补达到设计要求外。尚应视情节轻重，处以不超过合同总价 5%的罚款。18、承包人未经发包人事先书面同意，对工程项目进行分
8、包或转包，发包人有权对承包人处以合同总价 5%以下金额的罚款，此外由于分包或转包单位进入现场对发包人造成工程质量4等损失的由承包人负责赔偿。19、上述违约责任处罚金额累计不超过合同总价的 15。20、由于承包人严重违约，发包人有权将承包人逐出现场。此时承包人在现场的机具未经发包人许可不能运出现场，并应赔偿发包人由此而造成的损失。21、补充条款21.1 每年年末发包人将承包人在当年的合同执行情况进行评估，因承包人未能按时履行本合同而对发包人造成的损失和影响，发包人有权扣除承包人一定的当年承包费用。21.2 发包人除允许因特殊情况变更所造成的工期延长外，不以任何原因延长承包人的工期。21.2 发包
9、人不承担任何因工期拖延所产生的各项费用，如窝工补偿等。21.3 如发包人认为承包人造成的工期拖延对发包人已产生实质性影响，发包人有权将承包人剩余的工作量转包给另一方，并要求承包人承担相应的费用和赔偿责任。21.4 本合同履行过程中产生的一切争议由双方协商解决，经协商达不成一致的，双方同意将争议提交发包人所在地人民法院诉讼解决。21.5 质保期内，如因承包人原因工程质量发生问题的，承包人应负责无偿维修，并承担由此给发包人造成的损失。21.6 如因发包人原因使工程延期超过 1 个月，发包人因应承担承包人相应的费用。22、因工作需要发包人需对承包人员工进行业务培训时，承包人不应承担任何培训费用。23
10、、如续签合同，发包人应优先选择承包人作为合作伙伴，另除本合同以外的其他业务，发包人需外包的情况下优先选择承包人承包。24、发包人如须用承包人员工进行合同外的工作时，应付给承包人相应的工作费用。5承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司单位代表：开户行：账号： 税号：地址： 电话：年 月 日发包人：国华(东台)风电有限公司单位代表：开户行：中国银行东台支行账号：38793508091001税号：320981782727166地址：江苏省东台市迎宾大道 15 号电话：0515-85309817年 月 日6附件一风机维护报告风机编号： 风机一年期维护GE7序号 项目 要求及检查要求 维护人员 签名 备
11、注控制柜内1 导线及其端子检查 接触紧固，无异味2 过滤元器件检查及清洁 检查完好，清除滤网上的灰尘3 变频器及相关部件的外观 检查 检查无异味，无元器件损坏4 变频器冷却系统检查 冷却液充足，冷却管道无渗漏5 UPS 测试（塔基 4F5 开关） 断开 UPS230v 输入电源能持续 3 分钟 6 紧急照明测试 断开照明 230v 输入电源，紧急照明能持续 1小时塔筒内7 塔基内外圈螺栓紧固及 外观检查， 检查无腐蚀损坏，300KN/675Bar，用拉拔器紧固所有螺栓 9792Nm8 塔筒法兰连接螺栓： 2800Nm，抽检 10%，若有一个转动 20则紧固所有螺栓 6425Nm9 塔筒外观及螺
12、栓检查腐 蚀，油漆，裂纹 检查无腐蚀，油漆脱落，裂纹现象10 电源及控制电缆的检查 检查紧固，绝缘破损，电缆无扭曲11 偏航轴承塔顶法兰 2000Nm，抽检 10%，若有一个传动 20则紧固所有螺栓，不得松动任一螺栓 4590Nm12 平台、铰链盖、扶梯和 跌落保护检查 检查无腐蚀，破损现象，连接紧固机舱内13 偏航减速箱油位检查 检查无泄漏，齿轮无噪音油位正常14 偏航齿轮刷油脂 刷 CeplattynBL，加满自动润滑罐15 偏航铜套的检查检查所有铜套，若任意一个49mm 应全部更换，用力矩扳手紧固铜套 100+300偏航铜套数据：16 偏航铜套加注油脂 加注 400 克 mogul17
13、偏航底座板-偏航轴承 2800Nm，抽检 10%，若有一个传动 20则紧固所有螺栓 6425Nm818 偏航轴承加注油脂 加注 400 克 Fuchs Gleitmo 585K19 电缆扭曲安全开关 检查，固定20 主轴与轮毂连接螺栓 2800Nm，抽检 10%，若有一个传动 20则检查所有螺栓 6425Nm21 主轴承基座螺栓紧固 3500Nm，紧固所有螺栓，若有一个可以转动，应做好记录，8032Nm22 主轴承的润滑 清理废油旨，加注 800 克 FAG23 检查主轴承碳刷 20mm 更换24 齿轮箱低速轴收缩盘螺 栓 1700Nm，抽检 10%，若有一个传动 20则紧固所有螺栓 3901
14、Nm25 齿轮箱连接-底座螺栓 2800Nm，抽检 10%，若有一个传动 20则紧固所有螺栓 6425Nm26齿轮箱目视检查：泄漏，油位)泄漏，破损检查：噪音检查无渗漏损坏，油位正常，声音正常27 取油样 28 清洗滑环 29 更换滤芯 检查有无铁屑，更换30 检查呼吸器 如变色情况严重，更换新呼吸器31 制动盘刹车片的测量 小于 27mm 时更换32 刹车液压系统 检查油位正常，无泄露33 发电机前后轴承润滑 清理废油脂前后各加注 70 克 Kluber34 发电机碳刷检查 主碳刷30mm 更换，接地碳刷16mm 更换35 制动器螺栓的紧固 670Nm936 发电机对中对中数据：37 灭火器
15、检查 检查完好、压力正常38 医疗物品检查 检查齐全39 防雷接地检查 检查轮毂内40 变桨驱动器 目视检查泄露41 变桨控制柜紧固 210Nm 检查所有支架螺栓42 变桨碳刷检查 小于 3mm 更换43 变桨轴承螺栓力矩 1900Nm，抽检 10%，若有一个传动 20 度则检查所有螺栓 4360Nm44 叶片螺栓力矩 320N+120，检查所有螺栓，先松后紧45 变桨轴承注油 Fuchs Gleitmo585K，400 克/支桨叶46 变桨齿圈及小齿轮刷油 刷 CeplattynBL47 叶片外观检查 电气测试48 急停 手动拍急停按钮，风机报故障 63、11849 解缆 手动触发解缆开关，风机报故障 63、6050 振动 手动触发振动开关，风机报故障 63、59环境卫生51 机舱环境卫生，灰尘52 齿轮箱油污清理 包含清理散热片53 发电机油污清理54 轮毂内 齿圈油污、固化树脂等
