1、 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 1 2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 建设工程合同管理 一、单项选择题（共 50 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。 A企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C医院可以作为保证人 D学校不得作为保证人 2关于连带责任保证的说法，正确的是（ ）。 A当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人
2、承担保证责任 C主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担责任 3关于抵押的说法，证券的是（ ）。 A抵押的财产不转移占有 B抵押的财产应当为抵押人所有 C 土地 所有权可以作为抵押物 D抵押合同应自登记之日起生效 4某施工企业从银行借款 1000 万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息 200 万元，违约金 200 万元。银行经 诉讼后抵押房产被拍卖。得款 2000 万元。银行诉讼及申请拍卖费用 50 万元，则拍卖得
3、款的分配应为（ ）。 A全部归银行所有 B返还施工企业 550 万元 C返还施工企业 600 万元 D返还施工企业 750 万元 5关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。 A投标保证有效期应从投标时算起 B投标保证有效期应从开标日起算 C投标保证有效期不得延长 D投标保证有效期应长于投标有效期 6关于合同形式的说法，正确的是（ ）。 A合同法对合同形式的要求是以要是为原则 B建设工程合同可以采用口头形式 C 建设工程施工合同不能通过传真方式订立 D电子邮件不是合同的书面形式 7关于要求的说法，正确的是（ ）。 A要约必须以缔结合同为目的 B要约的内容可以是不确定的 C要约的相对人必须是特定
4、的人 D商业广告是要约 8关于要约撤销的说法，正确的是（ ）。 A撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人 B撤销要约的目的是让要约丧失法律效力 C要约人稳定承诺期限的要约可以撤销 D撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人 9关于承诺的说法，正确的是（ ）。 A所有知道要约 内同的人都可以做出承诺 B承诺可以对要约的数量做出变更 C承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺 D承诺不得撤销 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 2 10关于合同夏利的说法，正确的是（ ）。 A合同无效但仲裁条款可以有效 B当事人不能通过约定
5、让合同生效 C承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺 D当事人的民事全能力对合同效力无影响 11甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立 1000 万元以下的合同。甲与某施工企业订立了 2000 万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为（ ）。 A不成立 B无效 C不 撤销 D效力待定 12下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。 A当事人约定的质量标准低于强制性标准的合同 B以虚假资质签订的合同 C通过申请投标订立的合同 D在订立时是失公平的合同 13关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（ ）。 A两者订立的情形不同 B两者德尔法律后果不同 C当事人要求变更合同，人民
6、法院也可撤销合同 D当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同 14关于合同终止的说法，正确的是（ ）。 A合同终止是指当事人暂时停止合同履行 B合同终止并不表示合同关 系消灭 C债权人不得通过免除债务使合同终止 D债权债务同归于一人导致合同终止 15关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。 A行使抗辩权方仍然承认合同有效 B行使抗辩权是解除合同的必要条件 C行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务 D行使抗辩权表明合同更变 16关于违约金的说法，正确的是（ ）。 A约定违约金必须明确具体的数额 B约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加 C约定的违约金低于违约造成
7、的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少 D只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少 17关于定金惩罚的说法，正确的是（ ）。 A合同中支付的预付款可按定金处理 B债务人履行债务后定金必须收回 C约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少 D收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 18施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是（ ）。 A申请仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会名称 D适用的仲裁规则 19关于必须招标项目的说 法，正确的是（ ）。 A必须找遍的项目仅指施工项目 B项目总投
8、资达到限额标准，招标代理机构也必须通过招标来确定 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 3 C全部使用共有资金投资的，单项合同估算价为 100 万元的施工项目必须招标 D同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标 20施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是（ ）。 A投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 B投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历 C投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历 D投标人自有工程机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要 21关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。 A招标人代表 2 人，专家 6
9、 人 B招标人代表 2 人，专家 5 人 C招标人代表 2 人，专家 4 人 D招标人代表 2 人，专家 3 人 22关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（ ）。 A偏差一律不准澄清 B所有偏差均允许澄清 C允许对细微偏差进行澄清 D澄清不限于投标未见的范围 23采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（ ）。 A按评标价确定中标人，按评标价订立合同 B按评标价确定中标人，按投标价订立合同 C按投标 价确定中标人，按投标价订立合同 D按投标价确定中标人，按评标价订立合同 24关于定编的说法，正确的是（ ）。 A确定中标人的权利归评标委员会 B招标人在评标委员会
10、推荐的中标候选人中确定中标人 C招标人可以根据自己的意愿确定中标人 D中标通知书后发出，招标人有权拒绝订立合同 25关于设计招标的说法，正确的是（ ）。 A招标文件中应有具体的工作量 B 评标时 不考虑设计资历 C评标时应进行投入，产出经济效益的比较 D开标时应按报价高低排定标价次序 26为了保障勘察人完成委托的勘察任务 ，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（ ）。 A负责青苗树木的损坏赔偿 B拆除地上障碍物 C提供勘察工作的劳动保护用品和装备 D提供水上勘察作业用船 27根据建设工程设计合用示范文本，合同有效期是（ ）。 A从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B从
11、合同签字日起，至工程竣工验收之日止 C从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止 D从设计人 收到 定金日起，至工程竣工验收之日止 28 在 设计合同履行过工程中，发包人对设计范围的某单位工程提出了设计变更要求。由于 设计人 的资源能力所限，不能 在 要求 的 时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于改事件的说法，正确的是（ ）。 A设计人应与另一设计单位签订设计分包合同 B设计人应负责协调另一设计单位的设计进度 C设计人应负责另一设计单位的设计质量审查 D设计人不对变更部分的设计质量负责 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文
12、库 名师在线答疑： 4 29 在 设计文件中要求采用新技术，新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（ ）。 A固定价格 B可调价格 C综合单位 D成本加酬金 30某施工合同过程中，发 包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除 重新购置 。关于该事件的处理方法，正确的是（ ）。 A承包人负责拆除，供货商承担费用 B承办人负责拆除，发包人承担费用 C供货商负责拆除，发包人承担费用 D供货商负责拆除，并承担费用 31某工程项目，承包人于 2012 年 5 月 1 日提交了工程竣工报告， 5 月 15 日通过了工程师组织的工程项目预验收， 5 月 2
13、8 日通过了工程师组织的工程预验收， 5 月 25 日发包人组织工程验收， 5 月 28 日参加验收的有关各方面在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为（ ）。 A 5 月 1 日 B 5 月 15 日 C 5 月 25 日 D 5 月 28 日 32工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能之处某单位工程的施工方案存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停时施工的指标。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（ ）。 A承包人承担工期和费用的损失 B延长合同工期，费用不予补偿 C工期不予顺延，给
14、予相应的费用补偿 D延长合同工期并给予相应的费用补偿 33发包人采购的材料需进行使用前抽 查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ ）。 A承包人负责试验并承担相应费用 B发包人负责试验并承担相应费用 C承包人负责试验，发包人承担相应费用 D发包人负责试验，发包人承担相应费用 34在施工合用履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师只是承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为（ ）。 A承包人应获得工期顺延和费用补偿 B工程不予顺延，费用也不予补偿 C工程不予顺延，费用 应适当补偿 D工期
15、应予顺延，费用不予补偿 35在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应（ ）。 A向工程师再次发出请求复工通知 B向发包人发出请求复工通知 C继续等待工程师的复工指示 D自行复工继续后续工程的施工 36施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告，关于承包人完成该项目变更事项发 生费用的说法，正确的是（ ）。 A视为不需要补偿 B工程师应主动确定变更价款予以补偿 C工程师应与承包人协商补偿的变更价
16、款 D工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款 37施工合同中可约定保修为 5 年的工程部位是（ ）。 A地基基础 B防水工程 C给水管道 D排水管道 38施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程设计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应（ ）。 A单独进行工程量计量，计量结果有效 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 5 B再次向承包人发出通知，推迟计量时间 C单独进行工程量计量，再请承包人确 认计量结果 D与发包人代表进行计量，计算结果有效 39施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又
17、发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示。重新检查结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对改时间的处理方式应为（ ）。 A补偿费用，不顺延合同工期 B顺延合同工期，不补偿费用 C费用和工期损失均给予补偿 D费用和工期损失均不补偿 40材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是（ ）。 A衡量法 B理论换算法 C查点法 D经验鉴别法 41根据 FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（ ）。 A合同协议书内注明的施工期限 B招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和 C中标通知书内学名接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之
18、和 D合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和 42某工程项目经理按照 FIDIC施工合同条件签订的合同。合同约定，缺陷通知期为 1 年， A 单位工程为 分部 移交工程。 A 单位竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重 大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺通知期 3 个月， A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（ ）。 A A 单位工程竣工日后 1 年 B A 单位工程竣工日后 1 年 3 个月 C全部工程竣工日后 1 年 D全部工程竣工日后 1 年 3 个月 43 FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定 分包商 施工中协
19、调管理的 说法 ，正确的是（ ）。 A指定分包商的施工自己管理，不需要协调 B应由工程师负责指定分包商施工的协调管理 C应由承包商负责指定分包商施工的协调管理 D应企业主负责指定分包商施工的协调 管理 44根据 FIDIC施工合同条件中对变更的规定，工程师发布的下列变更 指示中 ，错误的是（ ）。 A改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸 B将承包范围的部分施工任务给予其他承包商完成 C增加与工程相关的必要附加工作 D推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间 45某工程师采用 FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定。物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误 1 个月，
20、合同应竣工月计算的调价系数 Pa=1.05,实际竣工月计算的调价 系数 为 Pa=1.07，施工最后一个 月支付工程进度款时，应去用的调价系数为（ ）。 A 1.0 B 1.05 C 1.06 D 1.07 46由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分配商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应（ ）。 A提交的业主 B提交给工程师 C提交给承包商 D分别提交给业主和承包商 47根本 FIDIC施工合同条件，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备 时 ，正确的做法为（ ）。 A承包人可自行调运到其他工地 B为了保证后续工程的施工，不得调出工地 010-62
21、114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 6 C经过工 程师书面同意后，可以调运到其他工地 D经过业主书面同意后，可以调运到其他工地 48根据 FIDIC施工合同条件本法工程接收证书后扣留在业主方的保留金应（ ）。 A全额扣留在业主方，颁发履约证书后在全部返还 B返还总额的 40% C返还总额的 50% D全部返还 49承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程时候前的正确做法是（ ）。 A应获得业主批准 B应获得工程师的批准 C应获得质量监督机构的许可 D不需许办理任何批准，需办理认可手续 50下列承包人的施工索赔，按索 赔目的分类的是（ ）。
22、A工程索赔 B工程变更索赔 C合同中默示的索赔 D意外风险索赔 二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项，错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得 0.5 分）。 51关于代理的说法，正确的是（ ）。 A项目经理是施工企业的代理人 B项目经总监理工程师是监理单位的代理人 C项目总监理工程师是建设单位的代理人 D如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任 52施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有（ ）。 A施工企业所有的汽车 B施工企业所有的支票 C施工企业有处
23、分权的国有土地使用权 D 施工企业自有的建筑施工机具 E施工企业所有的房产 53出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（ ）。 A投标人提交的投标文件被确认无效 B投标人在开标前撤回投标文件 C投标人有效期内撤销投标文件 D中标后，投标人拒绝订立合同 E中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同 54建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔 偿责任的有（ ）。 A工地内第三者对工程造成的损害 B与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡 C与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者身伤亡 D工地外第三者对工程造成的损害 E承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标
24、明的市政供水管道造成的损害 55建设工程监理合同属于（ ）。 A建设工程合同 B委托合同 C 居间 合同 D技术合同 E双务合同 56按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有（ ）。 A订立损害社会公共利益的合同 B必须招标的项目未招标订立的合同 C 订立时失公平的合同 D因重大误解而订立的合同 E乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 7 57关于格式条款的说法，正确的有（ ）。 A格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的 B格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款 C格式条款提供方应以合理方式
25、提请对方注意限制责任的条款 D格式条款提供方应按对方要求对限制责任的条款予以说明 E格式条款提供方无权对限制区责任的条款进行说明 58关于缔约过时责任的说法，正确的有（ ）。 A约过失责任是违约责任的一种 B缔约 一 方有损失时承担缔约过 时责任的前提 C缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失的责任 D故意隐蔽与订立合同有关的重要事实承担缔约过失责任 E违反缔约 中 的保密义务不承担低于缔约过失责任 59关于合同生效的说法，正确的有（ ）。 A口头合同自受要约人承担时生效 B书面 合同 自当事人双方签字时生效 C书面合同自当事人双方盖章时生效 D书面合同不能通过合同的旅行生效 E办理批准手续不会
26、对合同生效产生影响 60合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定，关于处理该事 件应履行原则的说法。正确的有（ ）。 A质量要求不明的，按国家标准，行业标准履行 B价款不明的，按订立合同时履行的市场价格履行 C报酬不明的，按订立合同时履行的市场价格履行 D政府定价的，应执行政府定价 E履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行 61关于违约赔偿损失的说法，正确的有（ ）。 A当事人可以在违约金之外 约 定赔偿金额 B损失赔偿额应相当于违约所在成的损失 C损失赔偿不包括合同履行后可以获得利益 D损失赔偿额不得超过违约一方订立合同
27、时预见的违约可能造成的损失 E损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用 62关于仲裁庭组成的说法，正确的有（ ）。 A可以由 3 名仲裁员组成仲裁庭 B可以有 1 名仲裁员组成仲裁庭 C可以只能由当事人选定 D首席仲裁员只能由双方当事人共同选定 E首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定 63按照招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有（ ）。 A公开招标的投标人不受地域和行业限制 B议标时招标方式的一种 C竞争性谈判是招标方式的一种 D邀请招标不能限制投标人的数量 E公开招标意味着招标时间长，费用高 64关于建立招标特点的说法，正确的有（ ）。 A招标宗旨是对监理单位能力的选择 B承担
28、赔偿责任能力是重要的考虑因素 C报价在选择中 属于 次要地位 D邀请投标人较多 E监理的业绩在评标时不予考虑 65关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有（ ）。 A只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 8 B因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿 C因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任 D委托人向监理人的索赔不成立时 ，应赔偿监理人由此产生的费用 E监理人向委托人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此产生的费用 66根据建
29、设工程设计合同，设计人应履行的义务有（ ）。 A组织设计成果鉴定 B参加隐蔽工程验收 C对外商提供的设备设计图纸进行审查 D向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 E组织并主持有关方面参加的设计交底会 67根据建设工程设计合同，设计人完成的初步设计文件的深度应满足（ ）。 A编制招标文件 B控制工程概率 C编制施工图设计 D订购 主 设备 E制作非标准部件 68工程项目施工过 程中，质量监督机构的职责有（ ）。 A检查工程项目报建审批手续是否齐全 B检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况 C检查实际进度是否滞后于计划进度 D抽查主体结构工程的施工质量 E依据法规对违法分包行为进行处罚 6
30、9下列义务中， 属于 施工合同发包人的有（ ）。 A按合同约定时间移交主要公路至施工现场的通道 B按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路 C以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料 D提供非夜间施工使用的照明设备 E办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续 70下列文件中，属于施工合同组成本分的有（ ）。 A合同协议书 B中标意向书 C投标文件中的施工组织设计 D工程量清单 E规范及有关技术文件 71关于支付工程预付款的说法，正确的有（ ）。 A发包人应在发出开工通知前支付工程预付款 B发包人应在发出开工通知后支付工程预付款 C承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款 D在整个施
31、工阶段预付款保函金额应维持不变 E发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利 72按施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ）。 A龙卷风导致吊车倒塌 B地震导致已施工 主体 建筑物的开裂 C承包人管理不善导致的仓库爆炸 D承包人拖欠雇员不利导致的动乱 E非发包人和承包人责任发生的火灾 73承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（ ）。 A完成了合同约定的各项工程任务 B质量监督机构确认了工程质量 C有完成的技术档案和管理资料 D圆满地通过了试车检验 E有完整的现场同期记录 74施工合同履行过程中，当发包人要求前提竣工时，与承包人签订前提竣工协议所包含的内容有（ ）。
32、 A提前竣工时间 B发包人为赶工 提供的便利条件 C承包人的赶工措施 D提前竣工所需追加的合同价款 E承包人不能办约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的算计方法 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 9 75某订购 50 吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前 30天通过铁路运输将 55吨水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使 3 吨水泥被浸泡，关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（ ）。 A接货后采购方应及时支付 50 吨水泥的货款 B接货后采购方应及时支付 55 吨水泥的货款 C采购方仍按
33、合同约定的到货时间支付 50 吨水泥的货款 D采购方可向供货方索要 55 吨水泥的保管费 E供货方应承担 3 吨水泥的损失 76根据 FIDIC施工合同条件， 业主 可以凭保函索赔的有（ ）。 A承包方的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用 B履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续 C缺陷通知期内承包商接到业主补缺通知后， 42 天未派人修补 D承包人的施工期限超过了合同工期 E业主因承包人的严重违约行为解除合同 77根据 FIDIC施工合同条件，解决合同争议的方式有（ ）。 A提交工程师确定 B提交争端裁决委员会决定 C业 主与承包商协商 D仲裁 E诉讼 78按照 FIDIC施工
34、合同条件对风险责任的划分，应由业主承担的风险有（ ）。 A社会动乱对施工的干扰 B不属于承包商原因造成的爆炸 C承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰 D业主提供施工图纸因设计不当造成的损失 E不可抗力造成的工程损失 79根据 FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（ ）。 A施工作业的时间安排 B各施工阶段准备采用的施工方案 C各阶段准备投入的人员和设备数量 D分包商施工各阶段的 安排和计划 E指定分包商施工各阶段的安排计划 80根据 FIDIC施工合同条件，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有（ ）。 A 延误 发放图纸 B 延误 移交施工现在 C施工
35、中遇到异常恶劣的气候条件影响 D执行政府部门发布的某时间短暂施工的指示 E由于传染病的影响而暂时停止的施工 010-62114349 62112757 海量资料下载：大立文库 名师在线答疑： 10 2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案 建设工程合同管理 一、 单项选择题 1 D 2 B 3 A 4 B 5 B 6 B 7 A 8 B 9 D 10 A 11 D 12 D 13 B 14 D 15 A 16 B 17.D 18 C 19 C 20 C 21 B 22 C 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 D 29 D 30 B 31 A 32 A 33
36、 C 34 D 35 D 36 A 37 B 38 A 39 D 40 D 41 D 42 B 43 C 44 B 45 B 46 C 47 C 48 C 49 D 50 A 二、 多项选择题 51 ABE 52 ACDE 53 CD 54 BC 55 BE 56 CDEE 57 ABCD 58 BD 59 ABC 60 ABD 61 BD 62 AB 63 AE 64 AC 65 CD 66 BCE 67 ACD 68 ABD 69 ABCE 70 ADE 71 ACE 72 ABE 73 AC 74 ABCD 75 CD 76 BCE 77 ABCD 78 ABD 79 BCDE 80 CDE
