1、响水县限额以下建设工程项目施工合理价随机抽签招标文件项目名称 六套中心卫生院康复门诊项目工程项目编号 XSX-YH-201801042招标人(盖章)名 称:响水县六套中心卫生院联系人:张亚飞电 话:18051706168招标代理机构(盖章)名 称:盐城恒瑞工程咨询有限公司联系人:宋雅君电 话:0515-86881229响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标管理办公室:六套中心卫生院康复门诊项目工程招标文件,共 页,现申请备案,请予审查。招标人:响水县六套中心卫生院招标代理机构:盐城恒瑞工程咨询有限公司项目负责人(签字):2018 年 12 月 04 日监督科意见:审核人:年 月 日分管领导
2、意见:审核人:年 月 日响水县招标投标管理办公室(盖章):批准人(签字):年 月 日 监督投诉电话:0515-867820040第一章 招标公告六套中心卫生院康复门诊项目工程招标公告项目编号:XSX-YH-201801042六套中心卫生院康复门诊项目工程已批准建设,招标人为响水县六套中心卫生院,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标,邀请合格的投标人参加投标。1、项目概况1.1.建设地点:响水县六套中心卫生院。1.2.招标范围及工程规模:本次招标范围含六套中心卫生院康复门诊项目工程的施工,详见工程量清单及图纸。工程规模:建筑面积约 573 平方米,投资额约 87
3、.3万元。1.3.计划工期: 60 日历天。1.4.工程质量: 合格 标准。1.5.承包方式:施工总承包。2、资格条件:2.1.企业资质要求:投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的 房屋建筑工程类 工程名单中。2.2.项目负责人资质要求:项目负责人具有 建筑工程注册建造师二级(含)以上建造师资质【投标时须提供项目负责人的 建筑工程 专业执业资格注册证书和安全生产考核合格证( B 类)】。2.3.本次招标不接受联合体投标。2.4.其他要求:2.4.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。2.4.2 业绩要求:无。2.4.3 信誉要
4、求:2.4.3.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入,或者受到限制但已过公示期的。2.4.3.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人(以全国征信系统平台信息为准)。投标人(含法定代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定。2.4.3.3、2017 年 6 月 1 日以来无欠缴履约保证金(银行保函、担保);2.4.3.4、投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。投标人有违反上述条件之一的,资格审查不予通过。2.4.5 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列
5、条件:2.4.5.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;2、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位;3、项目负责人担任其他公司法定代表人。2.4.5.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月),或因非承包方原因致使工程1项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。在建工
6、程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。2.4.6 养老保险缴纳证明:2.4.6.1 投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工,并确保 2018 年7 月-2019 年 1 月或者 2018 年 8 月-2019 年 2 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。2.4.6.2 投标申请人必须保证授权委托人(如果有)为本单位的正式职工,并确保 2018 年 7 月-2019 年 1 月或者 2018
7、年 8 月-2019 年 2 月连续 6 个月在本单位缴纳养老保险。(项目负责人可以作为授权委托人,养老保险证明按 2.4.5.1 规定)。2.4.7 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。2.4.8 工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。2.4.9 本项目由中标单位负责通过审查、验收。3、资格审查:在开标会现场由招标人和代理机构共同审查。4、投标保证金、履约保证金:因各投标人在入选响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商库时已缴纳保证金,所以本次招标不再缴纳投标保证金;履约保证金按中标价 5%收取,由银行存款方式缴纳。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工
8、程履约保证金退还程序的函(响招管函【2018】2 号)等有关文件执行,详见招标文件附件 4。5、工程付款:无预付款。全部工程结束验收合格后付合同价的 70%,审计结束后付至结算价的 95%,余款至质保期满结清。6、评、定标办法:合理价随机确定中标人法。7、报名和招标文件获取方式7.1.凡有意参加投标者,请自行到响水政府网(网址:http:/ 300 元,售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标,否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。8、投标截止(开标)时间、投标(开标)地点8.1.投标截止时间和开标时间为 2019 年 3 月 13 日 9
9、时 00 分。8.2.投标和开标地点:响水县招标投标服务中心开标厅(响水县城金海路 177 号,县政务服务中心大楼三楼)。9、联系事项招标人:响水县六套中心卫生院 地址:响水县六套中心卫生院2联系人:张亚飞 联系电话:18051706168代理机构:盐城恒瑞工程咨询有限公司 地址:响水县灌河路与北海路交叉口联系人:宋雅君 电话:0515-86881229 日期:2018 年 12 月 04 日3第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条 款 名 称 编 列 内 容1.1.2 招标人名称:响水县六套中心卫生院地址:响水县城双园中路北侧联系人:张亚飞 电话: 180517061681.1.3 招
10、标代理机构名称:盐城恒瑞工程咨询有限公司地址:响水县城黄海北路东侧 11 号联系人:宋雅君电话:0515-868812291.1.4 项目名称 六套中心卫生院康复门诊项目工程1.1.5 建设地点 响水县六套中心卫生院1.2.1 资金来源及比例 财政 100%1.2.2 资金落实情况 已落实1.3.1 招标范围和招标规模招标范围:本次招标含六套中心卫生院康复门诊项目工程的施工,详见施工图纸和工程量清单招标规模: 建筑面积约 573 平方米,投资额约 87.3 万元。1.3.2 计划工期 计划工期:60 日历天计划开工日期:2019 年 3 月 20 日1.3.3 质量要求 质量标准:合格; 质量
11、目标:元1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件:1、资质等级及范围:投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的房屋建筑工程类名单中。2、项目负责人资格类别和等级:项目负责人具有 建筑工程注册建造师二级(含)以上建造师资质【投标时须提供项目负责人的 建筑工程 专业执业资格注册证书和安全生产考核合格证( B 类)】。3、本次招标不接受联合体投标。4、财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产全部被接管、冻结和破产状态。5、业绩要求: 6、信誉要求:6.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市4级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入,或者受到
12、限制但已过公示期的。6.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人(以全国征信系统平台信息为准)。投标人(含法定代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定。6.3、2017 年 6 月 1 日以来无欠缴履约保证金(银行保函、担保);6.4、投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。 7、其他要求:7.1 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一:7.1.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。7.1.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个 月),
13、或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批 文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在 项目负责人执业范围之内。7.1.3 项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。在建工程是指:处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。7.1.4 项目
14、负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:(1)同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;(2)将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。(3)项目负责人担任其他公司法定代表人。7.2、本工程项目部主要组成人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员(上述人员须为本单位正式职工)。投标时,仅需提供项目经理相关资料,其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管2014236 号文要求配备到位。7.3、养老保险缴纳证明:投标人必须保证授权委托人(如果有)、项目负责人为本单位的正式职工,并确保 2018年 7 月-2019 年 1 月或者 2018 年 8 月-20
15、19 年 2 月连续 6 个5月在本单位缴纳养老保险。(项目负责人可以作为授权委托人)。8、投标人取得安全生产许可证。9、项目负责人具有安全生产考核合格证(B 类)。投标人有违反上述条件之一的,资格审查不予通过。1.4.2 是否接受联合体投标不接受接受,应满足下列要求:/ 1.9.1 踏勘现场 不组织 1.10 分包不允许允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求:1.11 偏离不允许允许,允许偏离的内容、偏离范围和幅度2.1 构成招标文件的资料招标公告,招标文件的文字部分、图纸、工程量清单,招标控制价文件,修改答疑澄清文件。2.2.12.2.2投标人提出问题的截止时间 2
16、019 年 3 月 11 日 16 时 00 分2.2.3 投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间 详见投标须知 2.2.3 条2.2.3 投标截止时间 2019 年 3 月 13 日 9 时 00 分2.2.4 招标人书面澄清的时间 2019 年 3 月 11 日 18 时 00 分2.3 招标控制价(即预算价)不设招标控制价设招标控制价,详见本招标文件投标人须知 2.3 条。本工程控制价中不可竞争部分:暂列金、材料(工程设备)暂估价、专业工程暂估价。2.3.1 招标控制价公布时间招标控制价与招标文件同时在“响水县人民政府网站”上发布。投标人应及时下载该文件,在规定时间内不提出质疑,视为认同
17、该项控制价格。2.3.2 暂估价不设暂估价,但预算编制及代理费 7000 元单列。设暂估价,详见本招标文件投标人须知 2.3 条。招标人预算价中的材料暂估价 元,暂列金额 元,专业工程暂估价 元,均不含规费、税金。不可竞争费用同包括:材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估3.1 构成投标文件的资料 详见投标须知 3.1 条3.1 资格审查资料 详见投标须知 3.1 条 第 4 款3.2 投标报价的要求 详见投标须知 3.2 条3.3.2 投标有效期 90 日3.3.4 签字或盖章要求 详见投标须知 3.3.4 条3.6.2 递交投标文件地点 递交投标文件地点:响水县招标投标服务中心开标厅(响6水县
18、城金海路 177 号,响水县政务服务中心大楼三楼)3.7 开标时间和地点开标时间:2019 年 3 月 13 日 9 时 00 分开标地点:响水县招标投标服务中心开标厅(响水县城金海路 177 号,响水县政务服务中心大楼三楼)3.9 开标程序 详见投标须知 3.9 条4.2 中标候选人公示 详见投标须知 4.2.1 条4.3 履约担保履约保证金按中标价计算:履约保证金按中标价 5%收取,投标保证金转为履约保证金,不足部分由银行存款方式缴纳。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函(响招管函【2018】2 号)等有关文件执行,详见招标文件附件 3。4.5 监督 本项目的招标
19、投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督4.5 投诉处理 详见投标须知 4.5 条5 需要补充的其他内容5.1 是否允许递交备选投标方案 不允许 允许5.2本工程要求投标人出席开标会的人员人员种类 法定代表人或委托代理人投标人项目负责人要求参加 要求 不要求 要求 不要求招标人邀请所有投标人的法定代表人(或其委托代理人)参加开标会的,投标人的法定代表人(或其委托代理人)应当按时参加开标会;招标文件约定投标人项目负责人出席开标会的,投标人项目负责人必须同时到场。以上招标人要求出席开标会议的人员,应提供本人二代身份证原件供核对,凡不能出示或弄虚作假者,按废
20、标处理。5.3解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明。当发现的不明确或不一致,在招标文件中有明确规定的,评标委员会应按已明确的规定评标;当发现的不明确或不一致,在招标文件中没有明确规定时:凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致,除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,影响评审的,剔除该因素进行评审;其它情形的,以现行法律法规约定为
21、准;凡同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。5.4 本工程招标人是否接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人 否 是,具体要求:5.5 工程招标人是否接受企业退休人员担任项目负责人 否 是,具体要求:7投标须知1、总则1.1 项目概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对该项目进行招标。1.1.2 招标人:见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构:见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称:见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点:见投标人须
22、知前附表。1.2 项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例:见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况:见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量标准1.3.1 招标范围:见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期:见投标人须知前附表。1.3.3 质量要求:见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。(1)资质要求:见投标人须知前附表;(2)业绩要求:见投标人须知前附表;(3)信誉要求:见投标人须知前附表;(4)项目负责人的资格要求:应当具备相应施工类执业资格,具体要求见投标人须知前附表;(5)其他要求:见投标人须知
23、前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定: (1)联合体各方应按招标文件提出的对投标人资格等级要求签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务;(2)由同一专业的投标单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; (3)为本标段的监理人;(4)为本标段的代建人; (5)为本标段提供招标代理服务的;