1、1福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目比价文件福州海事局2018 年 9 月 17 日2目 录第一章 比价公告第二章 施工合同（样本）第三章 报价函3第一章、 比价公告1 工程名称：福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目。2 工程控制价、工期、地点：控制价人民币 10.9 万元。总工期：15 日历天。工程地点：福州、连江、福清。三、工程范围：详见工程量清单。四、报价要求：（1）按照工程量清单、控制价、施工合同样本及现场实际情况报价。（2）报价人须提供以下文件：1、 报价函2、 资质证明（报价人必须具备施工总承包三级或以上资质，或电子与智能化二级及以上资质，或计算机系统集成三级及以上资
2、质）、单位代码证（盖单位公章的复印件）；3、 报价书（根据工程量清单及控制价报价，超过控制价的报价作废处理）4、 报价人认为有必要说明的其他资料。（3）报价人编写的报价文件应按以上内容顺序自编目录及页码装订成册，报价文件的份数：一份。报价文件加盖单位的公章。然后将报价文件装入一个文件袋内加以密封并在每一封贴处加盖公章，在规定的报价时间内送到福州海事局办公室。4（4）报价有效期：自报价之日起 3 个月内。五、比价文件获得方式本次比价文件由供应商自行在中华人民共和国福州海事局网站（http:/ ）下载。六、报价时间安排及联系方式报价时间：自即日起至 2018 年 9 月 20 日 14:30 截止
3、。请将报价材料送至或邮寄至福州海事局办公室。地址：福州市马尾区港口路 35 号中华人民共和国福州海事局2018 年 9 月 17 日5第二章、 施工合同（样本）GF 1999 0201福州 VTS扩建工程国内配套设备维保项目建 设 工 程 施 工 合 同中华人民共和国建设部制 定国 家 工 商 行 政 管 理 局本合同签订于： 年 月 日发 包 人 （全 称 ） 中 华 人 民 共 和 国 福 州 海 事 局 6承 包 人 （全 称 ）： 依 照 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 、中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 及 其他 有 关 法 律 、行 政 法 规 ，遵 循 平 等 、自
4、 愿 、公 平 和 诚 实 信 用 的 原 则 ，双方 就 本 建 设 工 程 施 工 事 项 协 商 一 致 ，订 立 本 合 同 。 一 、工 程 概 况 工 程 名 称 ：福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目 工 程 地 点 ：福州、连江、福清 工 程 内 容 ：福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目（ 详 见 施 工 图纸 、工 程 量 清 单 及 报 价 书 ） 二 、工 程 承 包 范 围 承 包 范 围 ：福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目（ 详 见 工 程 量清 单 及 报 价 书 ） 三 、合 同 工 期 开工日期以合同签订日期为准，合同工期总日历天数 15
5、 天。 四 、质 量 标 准 工 程 质 量 标 准 ：达 到 现 行 国 家 建 筑 工 程 验 收 规 范 合 格 标 准 。五 、合 同 价 款 合 同 暂 定 价 （大 写 ）： 元 整 （人 民 币 ），小 写 ： 元（详 见 工 程 量 清 单 及 报 价 书 ）。最 终 以 审 计 价 格 为 准 。六 、组 成 合 同 的 文 件 组成本合同的文件包括： (1) 本合同协议书；(2)本合同专用条款；(3)本合同通用条款；(4)标准、规范及有关技术文件；(5) 图纸；(6) 工程量清单 ；(7)承包报价及预算文件；(8)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录。双方有关工程
6、的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7工程款支付双 方 约 定 的 工 程 款 （进 度 款 ）支 付 的 方 式 和 时 间 ： 工程进度款: 工程竣工 验收合格后支付至合同 总价款的 80%。结算经有权单位审核后，甲方支付至审定工程造价的 100%。结算价款工程量按实计算，以竣工图纸和现场签证为准。单价按省内有关规定执行。 保修期保修期期限为 1 年。保修内容按国家有关规定执行。质量保修期内，因承包人原因造成质量问题的由承包人负责无偿维修。十、合同生效合同订立地点： 福州市马尾区 本合同双方约经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章 后生效。十一、违约责任11.1 本合同中
7、关于发包人违约的具体责任如下:发包人不按合同规定支付工程款，双方又未达成延期付款协议的，由发包人按同期贷款利率支付延期付款的贷款利息。其他按照建设工程施工合同（示范文本 GF-1999-0201）通用条款执行。11.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:（1）非承包人原因造成不能按规定的时间完成施工任务的工期经发包人确认后工期顺延；因承包人原因造成工期延误的，每延期一天承包人赔偿发包人 500 元人民币，从工程款中直接扣除。（2）承包人不按合同规定的质量标准完成施工任务的质量责任（3）承包人自行负责协调解决施工过程中一切可能发生的外部干扰，并8承担由此产生的一切费用，确保本工程保质保量完成
8、。工程质量达不到合格标准的，承包人除应承担返修至合格标准外，还应承担由此引起的上款所示的工期延误责任。 十二、争议本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：（1）提交 福州市 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十三、本合同一式六份，双方各执三份，具同等法律效力。发包人：（公章） 承包人：（公章）住 所： 住 所： 代表人： 代表人：第三章 报价函致：中华人民共和国福州海事局根据贵方 福州 VTS 扩建工程国内配套设备维保项目 项目的比价文件，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表本报价单提交下述文件正本一份：1.报价函92.资质证明（报价人必须具备
9、施工总承包三级或以上资质，或电子与智能化二级及以上资质，或计算机系统集成三级及以上资质） 、单位代码证（盖单位公章的复印件） ；3.报价书（根据工程量清单及控制价报价，超过控制价的报价作废处理）4.报价人认为有必要说明的其他资料。据此函，签字人兹宣布同意如下：1、 本项目报价总价为人民币￥ 元整。2、 工期为总日历天 天。3、 我们承担根据比价文件的规定，完成合同的责任和义务。如果本公司中标，本公司承诺自行负责协调解决施工过程中一切可能发生的外部干扰，并承担由此产生的一切费用，确保本工程保质保量完成。我们已详细审核全部比价文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。4、 我们同意在比价公告规定的报价日期起遵循本报价文件，并在报价有效期（3 个月）满之前均具有约束力，并有可能成交。5、 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。6、 我们完全理解贵方有权决定成交者，还理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。报价人（供应商）代表姓名： 报价人（供应商）名称（公章）： 日期：2018 年 月 日
