1、 2013 年黄埔区重点路段标线翻新工程 交交 易易 文文 件件 建 设 单 位： 广州市黄埔区建设局 招标代理单位（如有）： 广州市黄埔建设监理有限公司 日 期： 2013 年 12 月 目录 目录 .2 第一章、交易须知 . 3 一、交易须知前附表 . 3 二、交易须知修改表 . 5 第二章 摇珠办法 . 7 一、摇珠办法修改表 . 7 第三章 合同条款 . 10 第四章 技术条件（工程建设标准） .11 第五章 图纸及勘察资料 . 13 第六章 发包价及其工程量清单 . 14 第一章、交易须知 一、交易须知前附表 声明： 本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之处均以下
2、划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。 项目 内容 说明与要求 1 定义 建设单位（即发包人）： 广州市黄埔区建设局 招标代理（如有）： 广州市黄埔建设监理有限公司 设计单位： 监理单位： 2 工程名称 2013 年黄埔区重点路段标线翻新工程 3 建设地点 黄埔区丰乐路、大沙东路、黄埔东路部分路口 4 建设规模 对黄埔区重点道路交通标新进行翻新改造，改造面积 9570.3 平方米。(详见交易公告 ) 5 承包方式 包工、包料、包工期、
3、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、 项目措施费包干。 6 质量标准 合格 7 承包范围 对黄埔区重点道路交通标新进行翻新改造，改造面积 9570.3 平方米。 (详见交易公告 ) 8 工期要求 2014 年 1 月 20 日前必须完工 9 资金来源 财政投资 10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。 11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包 意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起） 13 领取发包价（含工程量清单） 及图纸 由承包意向人
4、自行在广州公共资源交易中心网站下载。 14 踏勘现场 时间：自 2013 年 12 月 1 日起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘； 现场详细地点： 广州市黄埔区 项目 内容 说明与要求 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭 证三部分组成。 16 报名资料份数 一份。 17 报名的时间和地点 1.报名起始时间： 网上报名时间：从 2013 年 12 月 25 日至 2013 年 12月 31日 23 时 59 分 ，现场递交报名资料时间： 2014 年 1 月 2 日 9 时 0 分。截止时间： 2014 年 1 月 2
5、 日 11 时 0 分。 2.地点：广州公共资源交易中心报名窗口 15 。 3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间： 2014 年 1 月 2 日 14 时 30 分。 2.地点：广州公共资源交易中心 第 06 开标 室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的 10%。 20 发包价 本项目发包价为人民币 754065.57 元，其中安全文明施工费为18651.29 元 , 余 泥渣土运输与排放费为 0 元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额
6、不符的报名将被拒绝。 21 保修期 按照建设工程质量管理条例规定 22 合同价款的调整办法 23 建设工程质量检测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第 141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。 二、交易须知修改表 声明： 本交易须知使 用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号： 3.4 修改类
7、型：修改 原文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 现文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中 心缴纳 壹 万 元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 条款号： 12.2 修改类型：修改 原文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 承包小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
8、原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通 知书，原承包人将被清除出 广州市 交通安全设施类 小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号： 修改类型：修改 原文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 承包 小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的
9、，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市 交通安全设施类 小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 第二章 摇珠办法 一、摇珠办法修改表 声明： 本摇珠办法使用 GZZB 交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件 中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到
10、广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号： 修改类型：增加 现文： 条款号： 修改类型：删除 原文： 条款号： 修改类型：修改 原文： 现文： 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 附表一 摇珠序号确认表 工程名称： 建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期： 序号 承包意向人名称 摇珠序号 承包意向人签名确认 附表二 摇珠结果确认表 工程名称： 建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期： 摇珠结果 摇珠序号 对应的承包意向人名称 承包意向人签名确认 第一候选人 第二候选人 第三候选人 第三章 合同条款 注： 按广州市建设工程施工合同示范文本（穗建筑 2013 598号）执行，另册 。
