1、1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：1） 、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定2、简述建设工程公开招标程序？2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标；评标和定标。3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？3、答：及
2、时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。4、 招投标法规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？4、答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。5、根据合同法的规定，合同一般应包括那些条款？5、答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者报酬；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。五、综合分析题（2 题/20 分）1
3、、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长 6 个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（2）现场劳务不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；1、答：一）上述 1、3、4、5、6 种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。二）上述原因中 3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对 3 可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对 5 要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对 6 要求业主按合同规定准时拨付工
4、程款。2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2）定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商应承担的风险造成；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
5、4）对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后 10 天内作出答复，表示索赔不成立。1、简述合同法律关系三要素？1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法
6、律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。2、承担违约责任有哪些方式？2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则3、解决合同争议的方法有哪些？3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、 招投标法对招标人的能力有何要求？4、答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。5、根据 FIDIC 条
7、款，组成合同的文件有哪些？5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件；中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表；合同通用条款；技术规范；图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他文件。五、综合分析题（2 题/20 分）1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿 6 天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、
8、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为 581 天。合同规定业主提供 7 套图纸，施工单位再要 3 套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。五、综合分析题1、对第 1 项监理工程应同意给予施工单位费用补偿。因为修改设计造成了施工单位的部分停工，可能造成人工调动、生产率不降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正
9、确，因为管理费和利润的计算不能以合同总价为基数乘相应费率，而应以直接费为基数乘相应的费率来计算，所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用，而应要求施工单位重新计算。对第 2 条监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求，所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。2、安装单位的损失应由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同规定提供安装单位施工工作条件，使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。 （安装单位与土建施工单位没有合同关系，虽然安装工作受阴是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但不能直接向土建施工单位索
10、赔） 。业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。监理工程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求，进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并组织业主和安装单位进行协商，协商一致的形成文件报业主批准，监理工程师党政军需签证批准的索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建施工单位发出整改通知，要求施工单位返工处理，对施工单位提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。1、 合同法的
11、基本原则是什么？1、1）平等原则； 2）自愿原则； 3）公平原则；4）诚实信用原则； 5）公序良俗原则；6）守法原则；7）合同效力原则； 8）鼓励交易的原则2、 监理与业主之间的赔偿责任的期限是如何规定的？2、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的 28 日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是业主还是监理单位均有权对上述索赔不予受理。3、 施工合同的内容包括哪几方面？3、 合同法第 275 条载明，施工
12、合同的内容包括工程范围、建设工期、工程造价、技术资料支付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。4、 索赔评估应从哪几方面进行评定？4、1）承包人提交的索赔申请资料必须真实、齐全，满足评审的需要。2）申请索赔的合同依据必须正确。3）申请索赔的理由必须正确与充分。4）申请索赔数额的计算原则与方法应恰当；数量应与监理工程师掌握的资料一致，价格与取费的来源能被业主接受。否则应修订承包人的计算方法与索赔数额并与业主和承包人进行协商。5、 监理工程师如何审查承包商分包工程的申请报告？5、1）分包人的资格情况及证明；2）分包工程项目及内容；3）分包工程
13、项目的使用的技术规范与验收标准；4）分包工程的工期；5）分包工程数量及金额；6）承包人与分包人的合同责任；7）分包协议。一、 综合分析监理工程师完成上述审查之后，签发分包申请报告单综合分析1、1） 该合同有效。钢厂与路桥公司口头约定推迟交货日期，应视为是对杜某所订合同的追认，杜某的无权代理行为因而转为有权代理。2）因杜某与路桥公司所签定的合同，得到钢厂的追认，为有效合同，而钢厂未能按时履行合同，影响路桥公司的施工，故应承担违约责任。但合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。为此，路桥公司只能选择其一种，违约金和定金不能并用 。2、工程师批复
14、为：在路面工地附近确定临时基准点，应是承包商自己的责任，不应该依赖初级监理人员所指给的临时水准点，FIDIC 条件第 17.1 款规定：由工程师用书面形式提供的测量资料是正确的。因此，责任承包人自负。又根据 FIDIC 条件第 51.2 款的规定：没有工程的指示承包商不得作任何变更。所以，承包商必须自费改正测量方面的差错，不允许变更，路面工程按设计施工，以使工程师满足。1、如何确定变更工程的单价？1、1）工程清单内的单价；2）合同内规定的单价计算方法；3）国家、部、省、市级机构颁布的概预算定额及价格参考书；4）参考承包人预算及实际支出证明，协商单价；5）计日工法；6）监理工程师、承包人、业主一
15、起磋商；7）意见难到统一的，监理工程师应确定最终的价格。2、违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么？2、违反合同责任的构成要件：1）有违约行为；2）有损害事实；3）违约行为与损害事实之间有因果关系。承担违约责任的方式：1）支付违约金；2）支付赔偿金；3）采取补救措施；4）继续履行合同。3、工程延期的审批原则是什么？3、1）工程延期事件是否属实，强调实事求是；2）是否符合本工程合同规定及 FIDIC 合同条件第 44 条的规定；3）延期事件是否发生在工期网络计划的关键线路上，即延期是否有效合理4）良好的气候内能补偿否；5）证据资料是否真实、齐全；6）申请延期天数的计算原则与方法应恰当。
16、上述 6 条，只有同时满足前四条，延期申请才能成立。至于时间的计算，监理工程师可能根据自己的记录，作出公正合理的计算。4、中标人的基本条件有哪两点？4、1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。5、FIDIC 合同条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义？5、 “工程令工程师满意”不是以工程师的个人主观意志为标准，而是必须符合规范、符合设计；符合合同文件的规定；符合工程、合同合理推理能成立的，符合公路工程令人满意的习惯作法。五、综合分析1、某项目工程量清单中，由于业主工作人员的失误，将 10
17、00t 的钢筋数量错误地写成 100t，承包商发同后将错就错 最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100 万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为？为什么？这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同？因当如何处理？1、根据案例所述情况，承包人的行为既是违背道德的行为，也是违法行为。因为诚实信用原则是道德准则最重要的核心原则之一，而中华人民共和国合同法第 6 条、第42 条、第 60 条、第 92 条、第 125 条都载明了当事人应当遵循诚实信用原则；公路工程国内招标文件范本合同通用条件 8.3 载明：当承包人发现合同文件的中的差错，应及时书面通知监理工程师。该案例属于因重大误解订
18、立的合同，应当在合同法规定的时间内进行变更。2、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否？为什么？2、根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：1）招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2）根据合同通用条款 11 条的规定，承包了进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。3）招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的（合同通用条款 12 条） ，出不符合合同法所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负
