1、榆林市榆阳区常兴煤矿井巷施工合同煤矿井巷工程承包合同合同编号： 2009-005 工程名称： 井底车场及硐室施工合同 工程编号： 2009-005 工程类别： 矿井建设 发包方（简称甲方）： 榆林市榆阳区常兴煤矿 承包方（简称乙方）： 陕西银河发展（集团）有限公司 签订日期： 二九年九月二十五日 签订地点： 榆林市榆阳区常兴煤矿 榆林市榆阳区常兴煤矿制定0煤矿井巷工程承包合同根据中华人民共和国经济合同法和国家有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、 工程名称： 井底车场及硐室施工合同 二、 工程地点：榆林市榆阳区常兴煤矿 三、 承包范围、工程内容： 1.承包
2、范围：井底车场、油脂库及回风道、机修库及回风道、等候硐室通道、清理斜巷，主副井换装硐室、消防材料库、等候硐室、保健室、工具室、信号硐室、煤仓包工包料。2.工程内容：基岩掘进，锚网支护、喷射混凝土、砼砌碹、运输、通风、排水、供电及安全质量管理等。四、井巷施工参数及合同价款：施工参数：1、井底车场：全长 118 米，矩形断面，净宽 5m，净高 3.2m，锚网支护，锚杆参数 14*1600mm( 左旋螺纹钢 )，托盘规格 150*150*6mm 钢托，网片规格 120*120*6mm，喷厚 100mm，底板铺厚 300mm，砼标号C30。2、油脂库及回风道：全长 47 米，矩形断面，净宽 5m，净高
3、 3.2m，锚网支护，锚杆参数 14*1600mm( 左旋螺纹钢 )，托盘规格150*150*6mm 钢托，网片规格 120*120*6mm，喷厚 100mm，底板铺厚300mm，砼标号 C30。3、机修库及回风道：矩形断面，净宽 6m，净高 3.5m，锚网支护，锚杆参数 14*1600mm( 左旋螺纹钢)，托盘规格 150*150*6mm 钢托，网片规格 120*120*6mm，喷厚 100mm，底板铺厚 300mm，砼标号 C30。14、等候硐室通道：全长 20 米，拱形断面，净宽 2.5m，净高 2.8m，锚网支护，锚杆参数 14*1600mm( 左旋螺纹钢 )，托盘规格150*150*
4、6mm 钢托，网片规格 120*120*6mm，喷厚 100mm，底板铺厚150mm，砼标号 C30。5、清理斜巷：全长 102 米，拱形断面，净宽 3.2m，净高 2.8m，锚网支护，锚杆参数 14*1600mm( 左旋螺纹钢 )，托盘规格 150*150*6mm 钢托，网片规格 120*120*6mm，喷厚 100mm，底板铺厚 150mm，砼标号C30。6、主副井换装硐室、消防材料库、等候硐室、保健室、工具室、信号硐室、煤仓共计 1846m，煤仓采用砼砌碹，其余均采用锚网喷。合同价款：1、井底车场掘进断面 16.58m2,净断面 16m2,单价 5000 元/m( 含税价)。2、油脂库及
5、回风道，均价 5000 元/m( 含税价 )。 3、机修库及回风道，均价 5000 元/m( 含税价 )。4、等候硐室通道，均价 5000 元/m( 含税价 )。5、清理斜巷，均价 2900 元/m( 含税价)。6、主副井换装硐室、消防材料库、等候硐室、保健室、工具室、信号硐室、煤仓，均价 325 元/m( 含税价)如果在施工过程中，断面面积发生变化，以该工程的单位断面面积单价为基准，按变化后的断面面积与之相乘后的单价进行结算；长度以实际测量长度为准。合同价款依据：甲方提供的井底车场及硐室施工图。双方责任六、甲方责任1.签订后 2 天内提供完整的施工图一式两份。22.组织乙方、设计单位及有关部
6、门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后 2 天内分送有关单位。3负责协调当地村民、政府的关系。如果在施工过程中出现村民干扰、政府干涉时，甲方出面解决，费用由甲方承担，但甲方不承担乙方的停工损失，工期可以顺延。4负责为乙方提供电源，乙方单独安装电表，电费按电力部门收费标准由乙方支付。5负责火工品的购买，乙方按照实际费用承担(包括物资购买费、运输费、爆破公司服务费)。6.组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。7.甲方工程技术部负责对工程进度、质量、合同履行情况进行检查监督。七、 乙方责任1.负责施
7、工区域内的临时设施、风水电气管路的敷设、管理、使用和维修、延伸等工作。2.负责所需材料兑运中的人工装卸、搬运及工程煤的运输等工作。3.编制作业规程和安全技术措施，做好各项施工安全、质量工作。4严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。5乙方负责火工品的日常使用管理。乙方必须严格按照公安部门规定领用、使用、管理火工品，涉爆人员必须持证上岗。由于火工品购买受相关部门制约，甲方没有及时购回火工品不承担乙方停工损失，但工期可以顺延。6及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方3提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料设备
8、、成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等。7.乙方必须服从甲方、监理公司及质检部门的监督、检查工作。8工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。 9指派一名项目经理，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。10.乙方必须按月及时发放工人工资，否则甲方有权暂扣工程款。第二条 工程期限一、总工期为 123 天（日历天） ，自 2009 年 10 月 1 日开工，至 2010年 1 月 31 日竣工验收。二、由于甲方图纸供应不齐或不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工
9、、中途停工和窝工，经甲方签证工期顺延。三、由乙方施工管理不善或乙方责任造成工程质量返工、事故处理等导致工期延误时，工期不预顺延。四、工程延误期限以 15 天(含 15 天)为限，否则每超一天承担违约金伍仟元，依次累加，但最多不超过壹佰万元。第三条 工程质量与验收 一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方、监理公司的监督。二、井巷单位工程要求达到的质量等级合格以上。三、乙方在施工中必须遵守下列规定1主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。2乙方在施工中发生质量事故，应及时
10、报告甲方及监理公司。重大4质量事故处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。四、工程验收1月末验收和中间验收。由甲方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。2隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前 2 天书面通知甲方及监理公司参加检验，三方确认工程合格后在工程验收证书上签字。工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方及监理公司而对隐蔽工程自行验收，甲方或监理公司提出
11、复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。3竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前15天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在 30 天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。4竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式3 份，移交甲方。五、工程保修。乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。保修期为：1 年。第四条 材料、设备的供应、验收和价差处理一、施工所需的材料、设备由乙方采购，但甲方必须同意。二、供应商供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、
12、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程；不符合质量要求的，5不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场。三、因材料质量不合格所造成的损失乙方负责。四、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济损失，因乙方原因使用时，由乙方承担损失。 第五条 工程款支付与结算工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。一、本合同签订后，乙方应向甲方帐户注入 50 万元的保证金，工程进度款超过 50 万元时一次性返还给乙方(不计利息)。月工程进度款的支付，在工程验收合格后，支付工程价款的 85%。当单项工程验收合格后支
13、付工程总造价的 95%后，不再付款。预留 5%的工程款作为质量保证金，等保修期满工程质量仍然合格，付清工程款。二、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有： 1设计变更文件； 2隐蔽工程、工程变更、材料代用等签证；三、工程结算方式采用施工图预算加现场签证。第六条 施工与设计变更 一、甲方提供的设计图纸、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和四方会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工
14、。由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，6工期也做相应调整。第七条 违约责任乙方违约责任：一、工程不得转包他人。乙方如在中途更换施工单位，必须征得甲方的同意，否则甲方有权终止合同，扣除所有未付的工程款外，还要追究相应的法律责任。二、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。三、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。四、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后7日内进行处理，否则，甲方有权另请施工单位进行处理
15、，因此而发生的修理费用由乙方承担。甲方违约责任：一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 第八条 纠纷解决办法本合同履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商解决不成，可经当地仲裁机构进行仲裁。第九条 施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生伤亡事故应按规定立即7上报有关部门。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。第十条 附则一、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。二、本合同自双方法人代表签字、加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：代理人（签字）： 代理人（签字）：签订日期： 年 月 日
