1、 - 1 - 广州白云机场综合保税区（中区）海关监管区 控制中心电力增容工程 合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为明确双方的权利义务、工程验收以及费用的支付等问题，经甲乙双方友好协商，特根据中华人民共国合同法及有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条 工程项目 （一）工程名称： 广州白云机场综合保税区（中区）海关监管区控制中心电力增容工程 。 （二）工程地点： 广州白云机场综合保税区（中区）海关监管区控制中心 （三）工程内容： 拆除原有 SCB9-315kVA 变压器 2 台，新装 SCB10-1250kVA 箱式变压器 2 台；高压 G3、 G13 柜进行升级改造
2、；低压柜 D1、 D16 进线柜拆除并新装 2 台进线柜， D2、 D15 电容柜拆除并新装 2 台电容柜， D8 联络柜拆除并新装 1 台联络柜，新装 D7-1、D9-1 低压出线柜 2 台，对相应低压柜中汇流母排进行改造更换； D5 D7、 D10 12 开关柜在原基础不动。原有高压电缆 YJV22-3*50mm2,现改造更换为 YJV22-3*70mm2高压电缆；原有低压密集型插接母线 CCX-700A，现改造更换为低压密集型插接母线 CCX-2500A；对相 应系统进行调试。 （四）承包范围： 按甲方指定的地点及规定内容，进行 广州白云机场综合保税区（中区）海关监管区控制中心电力增容
3、工程施工。 （五）承包方式： 由乙方按包工、包料、包质量、包 安全 文明施工的方式进行承包。 综合单价包干，项目措施费包干， 工程量按实结算 第二条 合同总价 : 第三条 工期： - 2 - （一）施工工期： 45 天（日历 天 ）。 （二）预计开工日期：施 工正式开始时间以确认具备开工条件并由甲方或监理单位签发施工通知时起计。自甲方或监理单位发出进场施工通知起 45 天内完成本合同约定的施工项目 。 （三）误期赔偿费的约定： (1) 每日历天应赔付额度为合同总价 2 。 (2) 误期赔偿费最高限额是 延期超过 10 天以上的按合同总价的 5%处罚。 （ 四 ） 承包人提供履约担保的约定：履约
4、担保的金额为合同总价的 10%。 第四条 工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范： （二）工程保修按国务院建设工程质量管理条例的有关规定执行，保修期为 两年，保修期自双方签定书面竣工验收报告之日起计。 第五条 材料设备供应 （一）工程所需 全部 材料及设备由 乙 方采购供应至 施工现场 场地（仓库）。 （二）材料设备应附有出厂合格证明，如甲方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责。 检验不合格，乙方应重新采购合格材料设备，并承担由此产生的检验及重新采购所需之费用，延误的工期不 予顺延。 （三）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方
5、需按材料和设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 第六条 工程款结算、支付及保修期 （一） 合同签订后， 甲 方按合同总价的 30%支付预付款；项目完成结算审核后 二十个工作日内，支付至结算价的 95%；结算价以 市财政局 委托的 造价 审核单位 评审结果为准，在验收通过之日起保修期结束后 二十 个工作日内，向乙 方支付余款。 （二） 乙方销售的货物或提供的 修理修配劳务、应税服务属于中华人民共和国境内- 3 - 的增值税范围，则应向甲方提供合法的增值税抵扣凭证。（例如：增值税专用发票）若目前提供的服务暂不属增
6、值税应税范围，应按照国家营改增试点行业实施时间提供。 第七条 双方责任 （一）甲方责任： 1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。 2、审核乙方编制的工程预 (结 )算书，按合同向乙方支付工程款。 3、对乙方在施工过程中发现设计错误提出意见时，甲方应在收到书面通知后 3 天内进行处理。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担。4、委派 专人 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。 5、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 6、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返
7、 修费用由甲方负责。 （二）乙方责任： 1、收到甲方提供的施工图纸后，在开工前 壹 天内完成施工图会审 。 2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 3、委派 郑汉杰 为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。 4、做好施工原始记录。 5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。 6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙 方承担。 7、对竣工验收合格后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 8、工
8、程竣工合格的场地清理（包括余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将地面清扫干净。 9、竣工验收合格后，乙方人员必须在 壹 天内撤离施工现场。 第八条 工程验收 （一）工程完工后。由乙方提出验收申请，甲方组织验收。验收按照国家颁发的以下施工验收规范和质量检验标准进行： （二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后 壹 天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字- 4 - 后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予以承认。若事后甲方提出复查， 复查结果合格， 复查费用由甲方承担，复查结果不合
9、格，返修费用由乙方承担，工期顺延。 （三） 工程完工后 ，由乙方向甲方提 出书面验收申请，甲方在收到该申请后的 十 天内组织项目竣工验收。工程内容及质量符合要求的，双方 签订竣工验收报告 ，同时乙方将全部竣工图纸资料（包括分项工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止 ， 并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期，直至甲方验收合格为 止，其返修费用由乙方承担，并由乙方承担因此给甲方造成的损失。工 程
10、（含单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量问题，由甲方负责。 第九条 违约责任 （一）甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。 1、不按期交出施工场地、不提供接通水、电源位置； 2、因图纸变更未及时送达乙方； 3、因工程设计变更，使已完成的工程拆改； 4、逾期组织验收。 （二）甲方不按期支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期次日起，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付拖欠数额的 0.3% 违约金。 （三）乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾 期完工的，每逾期一天，向甲方偿付工程款 0.3% 的违约金。 （四） 属于保修维修范围、内容
11、的项目，乙方应当在接到甲方保修通知之日起 24小时内派人赶到现场保修维修。乙方不维修，或不能通知到或不按时进场，或不按时完成维修，或维修两次仍未达到质量要求，甲方有权要求停止维修，另行委托其它施工单位维修，所发生的相关费用在乙方质量保修金中扣除。所留质保金不足以支付的，甲方依法继续追究乙方相应责任，甲方有对因该问题造成损失而向乙方索赔的权利。其它施- 5 - 工单位进行维修，不免除乙方的质量责任。乙方未按甲方要求的时间完成维修工作， 每延期一天乙方向甲方支付违约金 200-2000 元，累计计算。 第十条 争议解决方式 发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向 合同履行地 人民法院提起诉讼。 第十一条 本合同经双方签字盖章生效，至保修期满并结清款项后失效。 本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 法定代表人签字： 法定代表人签字： （或授权代表） （或授权代表） 日期： 日期：
