1、1 大石街大山东涌清淤工程 施工总承包 交交 易易 文文 件件 建 设 单 位 ： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 招 标 代理 单 位： 广东省科源工程监理咨询公司 主管部门： 广州市番禺区水务局 日 期： 2014 年 9 月 2 3 目录 第一章、交易须知 .4 一、交易须知前附表 .4 二、交易须知修改表 .6 三、交易须知通用条款 .7 （一）交易文件 . 7 （二）报名及报名资料递交 . 8 （三）摇珠及合同签定 . 9 第二章 摇珠办法 .12 一、摇珠办法修改表 .12 二、摇珠办法 .13 第三章 合同条款 .16 第四章 技术条件（工程建设标准） .31 第五章 图纸及
2、勘察资料 .32 第六章 发包价及其工程量清单 .33 4 第一章、交易须知 一、 交易 须知前附表 声明： 本交易 须知前附表使用 GZZB 交易 文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分， 同其他部分具有同 等 效力。对范本 交易 须知通用条款和 摇珠办法 可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本 交易 须知前附表选择的部分无效。 项目 内容 说明与要求 1 定义 建设单位 （即发包人）： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 招标代理： 广东省科源工程监理咨询公司 2 工程名称 大石街大山东涌清淤工程 施工总承包 3 建设地点
3、广州市 番禺区 大石街 4 建设规模 该项目位于大石街大山东涌，起点由大山东上游处至大山东下游 350米处止，路线全长 2.35 公里，清淤工程断面河宽 33.6 米，河道疏浚底宽为 1.54 米 14.86 米不等，断面采用梯形断面形式，梯形断面两腰开挖按 1:3 坡度，挖掘河涌底淤泥工程量 10346 立方米等。（具体清淤工程需符合有关要求） 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 总价大 包干。 6 质量标准 合格 7 承包 范围 本项目主要是 挖掘河涌淤泥工程量 10346m3。 （具体以图纸、工程量清单及相关资料为准） 8 工期要求 年 月 日计划开工，施工总
4、期： 30 日历天。 9 资金来源 财政资金 10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对 ，双方签字确认结果。 11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包 意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向 有效期 90 日历天（从 报名 截止之日计起） 5 项目 内容 说明与要求 13 领取 发包价（含工程量清单） 及图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载 。 14 踏勘现场 时间：自 年 月起具备现场踏勘条件； 方式： 建设单位 不集中组织，由 承包意向人 自行踏勘； 现场详细地点： 广州市 番禺区
5、大石街 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭 证三部分组成。 16 报名资料份数 一份。 17 报名 的时间和地点 1.报名 起始时间： 网上报名时间为 2014 年 9 月 15 日 00 时 00 分至 2014 年 9 月 19 日 23 时 59 分； 现场报名时间（即现场递交报名资料时间）为 2014 年 9 月 22 日 9 时 00 分至 2014 年 9 月 22 日 11 时 00 分 ) 2.递交报名资料 地点：广州公共资源交易中心 番禺 交易部。 3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清 的相关信息。 18 摇珠 时间和地点 1.摇
6、珠时间： 2014 年 9 月 22 日 11 时 00 分 2.地点：广州公共资源交易中心 番禺 交易部。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意 澄清 的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包 价款的 10%。 20 发包价 本项目发包价为人民币 771550.81 元。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名将被拒绝。 21 保修期 按照 建设工程质量管理条例规定 22 合同价款的调整办法 详见合同专用条款相关规定。 23 建设工程质量检测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第 141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入
7、本次 交易 范围。 交易文件 中与此条不一致的，以此条为准。 6 二、交易须知修改表 声明： 本 交易 须知使用 GZZB 交易 文件范本的 交易 须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本 交易文件中不再转录交易 须知通用条款，请 承包意向人 自行到广州市建设 工程招标管理办公室网站（网址： http:/）下载查阅。 条款号： 3.4 修改类型： 修改 原文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 现文： 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资
8、源交易中心缴纳 1.5 万元（注：交易保 证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 条款号： 12.2 修改类型： 修改 原文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程 施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市水利工程施工类小额工程企业
9、库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以 赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 条款号： 13.2 修改类型：修改 原文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程 施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 现文： 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市水利工程 施工类小额工程企业库 ，且
10、依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文） 7 三、 交易 须知通用条款 （ 一 ） 交易文件 1.交易 文件的组成 1.1 本 交易 文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改： 第一章 交易 须知 第二章 摇珠 办法 第三章 合同条款 第四章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第五章 图纸及勘察资料（另册） 第六章 发包价及其 工程量清单（另册） 1.2 承包意向人 获取 交易 文件后，应仔细检查 交易 文件的所有内容，认真审阅 交易 文件中所有的事项、
11、格式、条款和规范要求等。 1.3 承包意向人 一旦 获得承包资格 ， 交易 文件的内容对 建设单位 和 承包 人双方均有约束力。 1.4 建设单位 （或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子 交易文件 进行电子签名及电子签章 ， 该电子签名及电子签章 与建设单位 手写签名或者盖章 具有 同等 的 法律效力。 1.5 发布 交易公告 的同时，通过 广州公共资源交易中心 网站发布电子 交易 文件、施工图纸、 发包价及其工程量清单 。 1.6 交易 文件一经在 广州公共资源交易中心 网站发布，视作已 发放给所有 承包意向人 。 1.7 承包意向人 获取电
12、子 交易 文件后，应仔细检查电子 交易 文件的合法有效性。合法有效的电子 交易 文件应具有 建设单位 （或招标代理机构）的电子签名 及电子签章 。 2.交易文件 的澄清与修改 2.1 交易文件发出后 ,在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。 2.2 交易文件 的澄清或修改在 广州公共资源交易中心 网站发布。 交易文件 的澄清或修改一经在 广州公共资源交易中心 网站发布，视作已发放给所有 承包意向人 。 8 2.3 交易文件 的澄清、修改作 为 交易文件 的组成部分，具有约束作用。 2.4 为使 承包意向人 在 报名 时有充分的时间 将交易文件 的澄清或修改等内容考
13、虑进去， 建设单位将酌情延长报名 的截止时间，具体时间将在 交易文件 的 澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名 时间不延长。 （ 二 ） 报名及报名资料递交 3 报名资料 的组成： 3.1 报名资料 由 资格文件、 承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成 。 3.2 资格 文件主要包括的内容： （ 1） 法定代表人证明书 和法定代表人授权书 ； （ 2） 企业资质证书 副本复印件 ； （ 3）拟委派项目负责 人的建造师注册证书或建造师临时执业证书 复印件 ，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书 复印件 ，或项目负责人的相关
14、专业证明 （需提供身份证 PDF 扫描件） ； （ 4） 项目 负责人 安全生产考核合格证（ B 类） ，且项目负责人与安全员不为同一人； （ 5） 专职安全人员的 安全生产考核合格证（ C 类） ； 3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二 ） 3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.5 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账 户转出。 3.5 报名资料 的 所有 内容均以 纸质 文件编制。 4 报名资料 格式 4.1 承包意向人 递交的 报名资料 应当使用 交易公告 所规定的 报名资料 全部格式。 4.2 承
15、包意向人 应仔细阅读 报名资料 格式的相关规定和要求。如 报名资料 未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足 核对 需要的，经 建设单位 审查 可否决其参与摇珠的资格 。 5承包 总报价及造价承包和变更结算方式 5.1 本工程的 承包总报价采用交易 须知前附表第 11 项所规定的方式。 9 5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资 。 6报名资料 的份数和签署 6.1 承包意向人应按交易 须知前附表第 16 项规定的份数递交 报名资料 。 6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套 报名资料应无涂改或增删。 如有修改，修改处应由承包意
16、向人加盖承包意向人的印章。 7 报名资料 的递交和接收 7.1 承包意向人 代表 应按交易 须知前附表第 17项所规定的时间和地点向 建设单位 递交 报名资料，承包意向人 代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交 报名资料 。 7.2 若出现以下情况， 建设单位 将拒绝接收 报名资料 ： 7.2.1 在报名 截止期后逾期或 未在指定地点递交 报名资料 的； 7.2.3 委托代理人提交 报名资料 ，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的 。 7.2.3 承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费 未按规定填写的。 7.3 在
17、报名 截止期前， 建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向 交易 监督机构投诉。 7.4 到 在报名截止时间 止， 建设单位 收到的 报名资料 少于 三 家的， 建设单位 将依法重新组织 交易 。 8 报名的有效性 8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料 。 承包意向人未能完全响 应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。 8.2 报名成功参加摇珠 的 承包意向人 不足 3 家为交易 失败。 建设单位应重新发布交易公告 。 （ 三 ） 摇珠 及合同签定 9 参加摇珠会 9.1 承包意向人 代表 可按交易 须知前附表第 18 项所规定的
18、时间和地点 参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。 9.2 若 承包意向人未能成功报名的 ， 建设单位 将拒绝 其参加摇珠。 10摇珠办法 10 详见第二章 摇珠 办法 11 发包 通知书 11.1 确定承包人 后， 建设单位 将就 广州市小额建设工程交易管理办法 规定的内容在 广州公共资源交易中心 公示 3 日。 11.2 建设单位 应当自确定 承包人 后 15 日内 ，向 交易监督 机构提交 交易 情况的书面 报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包 通知书。 11.3 承包人必须在收到发包 通知书后 24 小时之内以书面形式回复 建设单位 ，确认收到。 12合同协议书的签订 1
19、2.1 建设单位 与 承包 人 应 于 发包 通知书发出之日起 30 日内，按照 交易文件和 承包 人的 承包意向 商定和签订合同， 建设单位 和 承包 人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 12.2 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书， 原承包人将被清除出 广州市水利工程施工类小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 12.3 未 经 建设单位 同意， 承包 人在 交易 过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则 建设
20、单位 有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由 承包 人承担。 12.4 建设单位 支付工程款时， 承包 人应提供工程所在地发票。 13履约担保 13.1 在收到 发包 通知书后的 15 日 内， 承包 人应按本须知前附表第 19 项的规定向 建设单位 递交履约担 保；如果 承包 人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 13.2 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出 广州市水利工程施工类小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。 14合同生效 合同双方 授 权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
