1、可行性研究报告编制合同合同编号： 工程名称 ： 工程工程地点 ： 委托方： 编制方： 工程咨询证书等级： 签订日期 ： 目 录第一条 合同签订依据第二条 编制依据第三条 本合同项目的工程概况及编制任务第四条 委托方向编制方提交的有关资料、文件及时间第五条 编制方向委托方交付的工作成果及交付时间第六条 合同费用第七条 支付方式第八条 双方责任第九条 合同生效及其他合同附件 1、廉政合同2、编制方组织架构及人员配备一览表3、编制费用计算书4、中标通知书委托方委托编制方承担 工程可行性研究报告及节能评估报告的编制工作，双方经协商一致，签订本合同，并共同执行。第一条 合同签订依据1.1 中华人民共和国
2、合同法、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察编制市场管理规定、建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（广东）和相关编制收费标准。1.2 国家及地方有关管理法规和规章。1.3 项目批准文件 。第二条 编制依据2.1 委托方提交的基础资料2.2 按国家、建设部颁标准及现行的规范、规定、技术条例和合同书中的要求进行可行性研究报告的编制第三条 本合同项目的工程概况及编制任务1.1 工程概况： 。 1.2 编制任务： 。 第四条 委托方向编制方提交的有关资料、文件及时间 用地红线图及地形图纸 地形图电子文件 编制委托书 政府相关批复文件 提交时间：本合同签订时其他： 第五条 编制方向委托方交付的工作成
3、果及交付时间5.1 工作成果； 可行性研究报告_八 套 节能评估报告_八 套 工作成果及相关资料的全部电子文档汇总 一 套；5.2 交付时间： 第六条 合同费用6.1 根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格（1999）1283 号）及广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知 （粤价20008 号） 。按照 批准的该项目估算投资暂按人民币 亿元计算， 亿元投资的项目，其可行性研究报告编制费为 万元，行业调整系数取 ，建筑工程复杂程度调整系数为 。编制费下浮 %。 可行性研究报告编制费为人民币 元包干（￥ 元，包干价） 。
4、6.2 节能报告编制费： 。第七条 支付方式7.1 本合同生效后 15 天内，委托方支付编制费总额的 20%，计人民币 元整（￥ 元）；作为定金及启动资金（合同结算时，定金抵作编制费）。7.2 编制方提交全部编制文件后 15 天内，委托方支付编制费总额的 40%，计人民币 元整（￥ 元）；7.3 可行性研究报告审批通过后 15 天内，委托方按最终批复工程费用结清编制费，计人民币 元整（￥ 元）；第八条 双方责任8.1 委托方责任8.1.1 委托方按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向编制方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求编制方违反国家有关标准进行编制。委
5、托方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，编制方按本合同第五条规定的交付编制文件时间顺延；委托方交付上述资料及文件超过规定期限 15天以上时，编制方有权重新确定提交编制文件的时间。8.1.2 委托方变更委托编制项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成编制方编制返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按编制方所耗工作量向编制方支付工费。8.1.3 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，编制方未开始编制工作的，委托方应根据编制方已进行的实际工作量支付编制费。8.1.5 委托方应按本合同规定的金额和日期向编制方支付编制费，
6、逾期超过30 天以上时，编制方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。8.1.6 委托方要求编制方在合同规定时间提前交付编制文件时，须征得编制方同意，不得严重背离合理编制周期，且委托方应支付赶工费。8.2 编制方责任8.2.1 编制方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向委托方交付编制文件。并对提交的编制文件的质量负责。8.2.2 编制方负责根据审查部门在审批过程中提出的修改意见对编制文件进行修改和调整，直至通过审批，并且不另行收费，委托方在合同期内以书面形式指示编制方就编制文件作小范围的修改，编制方应给予积极配合，按照委托方的工作要求及工作期
7、限完成。8.2.3 合同生效后，编制方单方面要求终止或解除合同，编制方应双倍返还委托方已支付的合同费用，并应赔偿委托方的经济损失。第九条 合同生效及其他9.1 委托方要求编制方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。9.2 委托方委托编制方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。9.3 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。9.4 仲裁本建设工程编制合同发生争议，委托方与编制方应及时协商解决
8、。也可由当地规划或建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。9.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.6 本合同双方签字盖章即生效。一式六份，委托方肆份，编制方两份。9.7 本合同生效后，待双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。9.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。(以下无正文)(本页无正文)委托方：（公章） 编制方：（公章）广州市天河区建设工程项目代建局 地址： 地址：广州市天河区天府路 1 号 6 号楼 3
9、楼 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话：38622740 电 话： 传 真：38623670 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码：510655 邮政编码： 签订日期：廉 政 合 同发包人：（全称）广州市天河区建设工程项目代建局承包人：（全称） 根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 双方的业务活动坚
10、持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外） ，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第 70 条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用
11、等。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3 承包人
12、义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5 双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。7 合同法律效力本合同作为 可行性研究报告及节能评估报告编制服务合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。（以下空白）
