1、新建赣州至深圳铁路河源段“三电”及管线迁改工程施工总价承包招标资格预审公告(代招标公告)招标编号:GC-2019-031. 招标条件本招标项目新建赣州至深圳铁路已由国家发展改革委以国家发展改革委关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复 （发改基础20162128号）批准建设，中国铁路总公司 江西省人民政府 广东省人民政府 关于新建赣州至深圳铁路赣州至塘厦段初步设计的批复 （铁总鉴函2017528号）批复初步设计。项目业主为 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部，建设资金来自中国铁路总公司和广东省政府资本金出资和银行贷款。招标人为中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部。新建赣州至
2、深圳铁路河源段“三电”及管线迁改工程已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的 潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。2. 项目概况与招标范围2.1 工程概况及规模：赣深铁路（赣州至深圳铁路）又名赣深客运专线、赣深高铁，为中国新建高速铁路线路项目之一，赣深高铁北起江西省赣州市赣州西站，向南途径广东省河源、惠州、河源、深圳市，与深圳市接入到终点深圳北站，正线全长 432 公里。汇入广深港客运专线后，在中国大陆最南可以到达深圳市福田区的福田站，继续南下前往香港可以到达西九龙总站；向北经和平县与定南县之间的粤赣省界进入江西省，在赣州西站接驳江西省正在建设的昌吉赣城际铁路，再经昌九城际铁路
3、，合安九客运专线，合蚌客运专线，连接京沪高速铁路，预计 2021 年开通运行。2.2 主要技术标准铁路等级：高速铁路；设计行车速度：350 公里/小时；正线数目：双线；正线线间距：5.0 米；最小平面曲线半径：一般地段 7000 米，困难地段 5500 米；最大坡度：一般地段 20，困难地段 30；到发线有效长度：650 米；列车运行控制方式：自动控制；调度指挥方式：综合调度集中；最小行车间隔：3min。2.3 计划工期：本段计划工期 6 个月，2019 年 3 月 30 日开工，2019 年 9 月 30 日完工，达到开通运营条件，且各节点工期必须满足指导性施组的工期目标要求。2.4 招标范
4、围及标段划分：本次招标划分为 1 个标段。招标范围：因新建赣州至深圳铁路河源段建设引起的电力、通信、给排水、石油、天然气等线路和设施的迁改、有关设施的电磁防护及为保证土建工期而发生的上述临时过渡迁改。 （不含因大临工程、施工便道引起的上述迁改） 。3. 申请人资格要求3.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；3.2申请人须具有认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书，具有有效的安全生产许可证；3.3 资质要求：具备铁路施工总承包一级及以上资质或铁路电务工程专业承包一级资质。3.4 业绩要求：2014年1月至2019年1月（递交资格预审申请文件之日起前5年内）递交资
5、格预审文件之日起前5年内完成过铁路工程“三电”及管线迁改工程实施业绩3.5 项目经理与总工：项目经理具有铁路工程或机电工程或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格、工程师及以上、5年及以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，3年及以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。总工程师职称为高级工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术工作3年以上。良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。3.6 联合体要求：本次资格预审不接受联合体资格预审申请。3.7 2016年1月2019年1月（递交资格预审申请文件之日起前3年内）没
6、有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；2016年1月 2019年1月（递交资格预审申请文件之日起前3年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.8申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在2018年1月2019年1月（递交资格预审申请文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；3. 9未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。3.10未在广铁集团通报的停标处罚期内。3.11本项目要求申请人不属于失信被
7、执行人，是以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网站（ ）查询结果作为评标时判断依据。3.12根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639 号）要求，申请人应提供发包人出具的申请人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。4. 资格预审方法本次资格预审采用合格制（合格 制/有限数量制）。5. 资格预审文件的获取请申请人于2019年1月10日至2019年1月16日，每日上午9:00时至11:00 时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号，下同）持单位介
8、绍信、汇款凭证复印件（盖单位公章）、购买人身份证原件及复印件（盖单位公章）以及广州建设工程投标报名申请表原件（一式两份，广州公共资源交易中心网站下载表格）购买资格预审文件，申请人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http:/）服务指南栏目。5.2 资格预审文件每套售价500元人民币，采用银行汇款方式，售后不退。本次招标只接受银行汇款，不接受现金或其他方式，并确保在购买资格预审文件之前将上述费用汇至招标人指定账户。5.3 资格预审文件不接受邮购。6. 资格预审申请文件的递交6.1 递交资格预审申请文件的时间为2019年1月24日
9、9时00分至2019年1月24日10时00分，递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为2019年1月24日10时00分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。递交资格预审申请文件需持授权委托书与被授权人身份证复印件（加盖公章）。6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。7. 发布公告的媒介本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。8. 联系方式招标人：中
10、国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 地 址：深圳市罗湖区和平路船步街15号渔景大厦 邮编：518001 联系人：易先生 电话： 0755-61381758 电子邮件： 户名： 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 开户银行：中国银行深圳南头支行账号：760169159106中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部2019年1月4日附件一申请人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协
11、议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 附件二项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年
12、 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项 目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年
13、 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。附件四资格审查资质条件序号 资质条件1 具备铁路施工总承包一级及以上资质或铁路电务工程专业承包一级资质。资格审查财务要求序号 财务要求1 申请人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 300000 千元。2 在 2015 年 2017 年（近 3 年）中平均营业收入不应小于 1000000 千元。资格审
14、查业绩要求业绩要求工程项目 2014 年 1 月 2019 年 1 月（递交资格预审申请文件之日起前 5 年内）完成的类似项目：/ 1 铁路工程“三电”及管线迁改工程实施业绩。资格审查信誉要求项目 资格要求诉讼及仲裁 申请人在 2016 年 1 月2019 年 1 月（递交资格预审文件之日起前 3 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。履约情况 申请人在 2016 年 1 月2019 年 1 月（递交资格预审文件之日起前 3 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。行贿犯罪情况申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在 2018 年 1 月20
15、19 年 1 月（递交资格预审文件之日起前 1 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。辖内失信 申请人在本招标项目招标公告发布之日前 1 年内不曾在中国铁路广州局集团有限公司管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故。企业信誉 申请人不属于失信被执行人，以投标截止日在“信用中国”网站（）查询结果作为评标时判断依据。注：1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的，下同。2.资格预审申请人提供虚假材料，在递交投标文件之前被查实的，可以取消其投标资格。资格审查项目经理和总工程师资格人员 资格要求项目经理铁路工程或机电工程或通
16、信与广电工程专业一级注册建造师执业资格、工程师及以上、5 年及以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，3 年及以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。总工程师总工程师职称为高级工程师，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作 3 年以上。良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。资格审查其他要求项目 要求人员 数量 资格要求项目副经理 1铁路工程或机电工程或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格证书，工程师及以上职称、 5 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验，有
17、良好的职业道德。财务负责人 1 具有会计从业资格，会计师及以上职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验，负责财务工作 5 年以上。安全负责人 1具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，中级或以上技术职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目安全负责人 5 年以上。造价工程师 1具有全国注册造价工程师执业资格， 中级技术及以上职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，从事造价工作 5 年以上。通信工程师 3 通信相关专业中级及以上 职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任 通信 专业工程师 5 年以上。电力工程师 3 电力相关专业中级及以上 职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任 电力 专业工程师 5 年以上。主要人员给排水工程师 1 给排水专业中级及以上 职称、 8 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任 给排水 专业工程师 5 年以上。分包 主体、关键工程不分包。分包人的资质要求：执行铁路总公司有关规定设备申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备：1.申请人根据本工程特点自行填报设备。注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；申请人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。
