1、2015版建设工程设计合同示范文本理解与适应,二一五年十一月,主要内容,一、2015版工程设计合同示范文本的性质与适用范围二、2015版工程设计合同示范文本协议书的理解与适用三、2015版工程设计合同示范文本通用合同条款的理解与适用四、2015版工程设计合同示范文本专用合同条款及附件的理解与适用五、房屋建筑工程和专业建设工程相关合同条款的区别,一、2015版工程设计合同 示范文本的性质与适用范围,一、2015版工程设计合同示范文本的性质与适用范围,1、2015版工程设计合同示范文本的性质2、2015版房屋建筑工程设计合同示范文本的适用范围3、2015版专业建设工程设计合同示范文本的适用范围,1
2、、2015版工程设计合同示范文本的性质,2015版工程设计合同示范文本不具有强制性，供合同当事人参照使用，具有指导性、引导性。合同法中格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 2015版工程设计合同示范文本与格式条款是有区别的，示范文本既考虑工程设计管理的需要，同时也照顾到现行法律法规对工程设计的特殊要求，听取了建设行政主管部门、工程设计单位、建设单位、律师事务所等专家、学者的意见，针对目前工程设计合同存在的突出问题在2000年版基础上修订的。并不是设计方一方的意识表达，而是充分考虑到了各方的意见，较好地平衡了合同当事人的权利义务，是公平公正合理的。,2、房屋
3、建筑工程设计合同示范文本的适用范围,适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。,3、专业建设工程设计合同示范文本的适用范围,适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及
4、与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。适用范围和专业分类参考工程时设计资质标准。,二、2015版工程设计合同示范文本 协议书的理解与适用,二、2015版工程设计合同示范文本协议书的理解与适用,合同主体项目概况合同标的工程设计周期合同价款项目负责人合同文件当事人承诺签约地点与时间合同生效、份
5、数、盖章与签字,合同示范文本协议书的理解与适用,合同主体名称：发包人名称、设计人名称（全称、与工商登记一致）合同主体信息：组织机构代码、纳税人识别码、地 址、邮政编码、法定代表人、 委托代理人、 电 话、传 真、 电子信箱、开户银行、账号项目简称房屋建筑工程概况：1.工程名称（与立项文件一致）；2.工程地点；3.规划占地面积： 平方米，总建筑面积： 平方米（其中地上约 平方米，地下约 平方米）；地上 层，地下 层；建筑高度 米。4.建筑功能： 、 、等。5.投资估算：约 元人民币。专业建设工程概况：1.工程名称 ；2.工程批准、核准或备案文号： ；3.工程内容及规模： ；4.工程所在地详细地址
6、： ；5.工程投资估算： ；6.工程进度安排： 。7.工程主要技术标准： 。,合同示范文本协议书的理解与适用,1.工程设计范围： 。2.工程设计阶段： 。3.工程设计服务内容： 。范围、阶段、与服务范围内容要明确清楚，应当特别注意：与附件1结合起来。 计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期及因设计周期承担违约均以专用合同条款及其附件的约定为准。,合同示范文本协议书的理解与适用,1.合同价格形式： ；（有固定单价和固定总价等形式）2.签约合同价为： （如是固定单价为初步估算价格）人民币（大写） （ 元）。发包人代表姓名设计人项目负责人姓名,合同示范文本协议书的理解与
7、适用,合同文件构成：本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 合同文件解释：上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。,合同示范文本协议书的理解与适用,当事人承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
8、2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。词语含义：与通用合同条款中赋予的含义相同。,合同示范文本协议书的理解与适用,签订地点：本合同在 签订。本合同自 生效。本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本 份，设计人执正本 份、副本 份发包人： （盖章） 设计人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字） 时 间： 年 月 日,三、2015版工程设计合同示范文本 通用合同条款的理解与适用,二、合同示范文本通用合同条款的理解与适用通用条款1.1条的理解与适用,词语定义与解释的依据：法律法规依据、国际惯
9、例词语定义与解释的分类：合同，合同当事人及其他相关方，工程设计服务、资料与文件，日期和期限，合同价格、其他重点关注的词语定义与解释：发包人要求、分包人、联合体、工程设计服务、工程设计基本服务、工程设计其他服务、工程设计资料、工程设计文件、开始设计日期、完成设计日期、设计周期、基准日期、签约合同价、合同价格（设计费）、书面形式房屋建筑工程与专业建设工程的区别：工程设计基本服务、工程设计资料（附件2）,合同示范文本通用条款1.4条的理解与适用,技术标准适用的范围国外技术标准的使用高于或严于现行技术标准的使用及费用,合同示范文本通用条款1.5条的理解与适用,一是解释合同文件的优先顺序，当事人有权选择
10、；一般为：合同协议书；专用合同条款及其附件； 通用合同条款； 中标通知书（如果有）；投标函及其附录（如果有）；发包人要求；技术标准；发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；其他合同文件。二是上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。三是在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。,合同示范文本通用条款1.6条的理解与适用,一是明确联络范围（包括通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等）、书面形式、期限（专用条款约定）二是送达接收人、送达地点、电子邮箱的确定以及变
11、动通知与效力三是来往信函的签收及拒收的效力,合同示范文本通用条款1.8条的理解与适用,一是明确了保密主体二是明确了保密范围三是明确了保密期限,通用条款第2条发包人的理解与适用,一、发包人的一般义务：包括办理许可、核准或备案手续的内容、程序及责任，外部关系的协调等；二、发包人代表的确定事项、权限与责任、更换与撤换的程序三、明确了发包人决定的内容与责任、期限与责任四、明确发包人要及时足额支付价款五、明确及时接受工程设计文件，即对设计成果的认可。适用该条应当注意：一是在办理许可、核准或备案手续方面区别房屋建筑工程与专业建设工程的不同二是发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项及更换提前通知期
12、限应明确、具体三是对发包人决定的期限要明确,通用条款第3条设计人的理解与适用,一是明确了完成基本服务的内容和要求，按约定配合办理许可、核准或备案手续义务及责任，完成其他服务等；二是明确了项目负责人事项及职责，设计人更换项目负责人的期限、程序、条件及责任，发包人要求更换项目负责人的条件、期限、程序及责任；（3.2.1、3.2.2、3.2.3）三是明确了项目管理机构及人员报告的期限、内容，设计人员变动应当报告，专业负责人更换的通知期限、条件及内容，发包人要求撤换设计人员的条件及责任；四是明确了禁止转包、禁止分包的内容、不得违法分包，设计分包的条件及责任，发包人对设计分包管理，分包工程设计费的支付；
13、五是明确了联合体设计合同签订及责任，联合体协议的内容、效力及修改，联合体牵头人的责任，向联合体支付设计费的方式。,通用条款第3条设计人的理解与适用,关于此条专用合同中应当明确的明确约定是否配合发包人办理许可、核准或备案手续；明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项；明确设计人更换项目负责人提前通知期限及擅自更换的违约责任；明确设计人应发包人要求更换项目负责人的期限及违约责任；注意当事人对报告设计人员事项另行约定，如未约定为7天；明确设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任；明确是否允许分包，有分包应当明确工程主体结构、关键性工作的范围；设计分包是否
14、报发包人备案及分包工程设计费支付方式的确定；如果是联合体设计，应当明确联合体设计费的支付方式。,通用条款第4条设计资料的理解与适用,一是明确了发包人提供资料的时间、内容及责任，工程设计开始后方能提供的资料的期限要求；二是明确了逾期提供资料的责任，包括顺延交付设计文件、重新确定提交时间、支付增加的设计费、延长设计周期。适用该条应当注意以下方面：一是对发包人未按约定及时提供的资料，应当书面要求其提供，保存好证据；二是设计人对提供的资料的审查责任三是设计人应及时提出逾期提供资料的索赔,通用条款第5条设计要求的理解与适用,一是明确了发包人在工程设计方面的要求，包括质量要求、造价控制要求、新技术与新材料
15、要求等；二是明确了设计人在工程设计方面的要求，包括符合法律、技术标准强制性规定及发包人要求，对设计资料审查责任，法律和技术标准的适用日期、新的法律和技术标准的执行与责任承担，安全性与经济性统一，限额设计及责任，材料、设备选用要求；三是明确了工程设计保证措施；四是明确了工程设计文件要求，包括编制、依据、论证、计算、深度等要求，质量安全要求，合理使用寿命年限要求；五是明确不合格设计文件处理的补救措施及责任承担。,通用条款第5条设计要求的理解与适用,适用该条应当注意：一是区分房屋建筑工程与专业建设工程在对发包人要求、对设计人要求、对工程设计文件要求等方面的不同；二是有关工程设计的特殊标准和要求应当明
16、确约定；三是对工程设计适用的标准，双方当事人可约定；四是如进行限额设计，应当明确约定主要技术指标控制值及比例；五是应当明确约定工程设计文件编制深度；六是合理使用寿命年限应当明确约定。,通用条款第6条设计进度与周期的理解与适用,适用本条应当注意：应当明确工程设计进度计划提交的时间与内容；发包人对工程设计进度计划的审核时间一般为5天，也可以另行约定；发包人导致工程设计进度延误的情形，可以约定增加；设计人要求延期的书面通知期限一般为5天、详细说明为10天，发包人审查期限一般为5天，也可以双方另行约定；对提前交付工程设计文件的奖励可以在专用条款中约定。,通用条款第7条设计文件交付的理解与适用,正确理解
17、本条的含义：工程设计文件交付的内容及具体形式及交付应当采取书面形式；工程设计文件交付的时间和份数（专用条款附件3）。 适用本条应当注意：一是应当明确约定工程设计文件的交付形式；二是签收单内容应当全面、具体，须由发包人指定的接收人签收；三是工程设计文件交付的名称、时间和份数应当明确,通用条款第8条设计文件审查的理解与适用,一是明确了发包人审查范围、内容、标准、审查期限、不同意的处理程序、视为同意情形；二是明确了不需政府部门审查或批准的工程设计文件的修改及责任承担；三是明确了需要政府部门审查或批准的工程设计文件报送与协助、修改及责任承担；四是明确了审查会议的审查形式、时间安排、费用承担、发包人与设
18、计人的义务及设计文件修改；五是明确了工程设计文件无法按期审查或内容未通过的责任承担；六是设计人不得以工程设计文件审查作为免责条件。,通用条款第8条设计文件审查的理解与适用,适用本条应当注意：一是发包人审查的范围和内容应当在发包人要求中体现，发包人审查期限一般为15天，可以另行约定；二是应当高度关注视为发包人同意的条件；三是应当重视工程设计文件审查与设计变更或索赔的关系；四是发包人报送工程设计文件的期限应当明确约定；五是如采取审查会议形式，应当明确审查形式和时间安排；六是设计人不得以工程设计文件审查作为免责条件。,通用条款第9条施工现场配合服务的理解与适用,正确理解本条含义：发包人一般应当提供现
19、场服务便利条件，但也有例外；明确施工现场配合服务的内容；施工现场服务是有一定时限的，时限外需另行支付费用的。适用本条应当注意：如果由设计人自行解决便利条件应当在专用条款中明确约定；注意区分房屋建工程与专业建设工程的现场服务内容的区别；施工现场服务时限应当明确约定。,通用条款第10条合同价款与支付的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确合同价款组成，包括工程设计基本服务费、工程设计其他服务费、已经提供的服务费用；二是明确合同价格形式包括单价合同、总价合同、其他价格形式；三是明确了定金或预付款的比例、支付期限及逾期支付的催告与暂停设计工作；四是明确了进度款的支付条件、时限及修正；五是明确了合同价款
20、的结算与支付；六是明确了支付账户。适用本条应当注意：一是合同价款组成应当与附件6相结合；二是合同价格形式应当与协议书相结合；三是定金或预付款的支付应当明确约定；四是进度款的支付条件应当明确约定；五是合同价款的结算与支付应当明确约定；六是支付账户应当在协议书中明确约定。,通用条款第11条设计变更与索赔的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确了工程设计变更的形式、条件及程序；二是明确了因变更导致设计工作增加或减少的条件、内容、标准与程序；三是法律、技术标准的强制性规定颁布和修改是设计人索赔的依据；四是明确了工程设计索赔的程序，包括设计人提出索赔要求的期限、发包人答复期限及未答复视为同意。适用本条应
21、当注意：一是对工程设计变更的计算标准和方式应当尽量约定明确；二是对提出索赔要求期限、对索赔的答复期限，双方可以另行约定；三是对于索赔情形，应当结合通用合同条款其他约定来确定。,通用条款第12条专用责任与保险的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确了专业责任的内涵；二是明确了工程设计责任保险的条件、期限及保险责任条件与范围适用本条应当注意：一是工程设计责任保险不是强制保险，是否需要双方约定；二是正确理解发包人认可、合同责任期,通用条款第13条知识产权的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确了发包人拥有著作权作品的范围，作品的复制、使用，不得为第三方复制、使用或提供；二是明确了设计人拥有著作权作品
22、的范围，作品的复制、使用范围，不得为第三方复制、使用或提供；三是明确了不得侵犯对方或第三方的知识产权，侵权责任的承担；四是明确了作品使用条件与范围；五是专利、专有技术的使用费确定适用本条应当注意：一是发包人提供的图纸或资料的著作权不一定属于发包人，应当根据实际情况进行约定；二是 工程设计文件著作权一般属于设计人，但也可以约定属于发包人；三是对专利、专有技术的使用费是否另行计费，双方可以约定。,通用条款第14条违约责任的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确了发包人的违约行为与承担责任的方式，包括擅自提前解除合同、延期支付设计费、工程停建或缓建、擅自将设计文件用于本工程以外的项目；二是明确了设计
23、人的违约行为与承担责任方式，包括擅自提前解除合同、延期交付设计文件、设计质量不合格、擅自分包适用本条应当注意： 一是区别房屋建筑工程与专业建设工程的不同，只有房屋建筑工程设计示范文本增加了超出主要技术指标控制值比例的违约责任；二是违约金的约定应当对等；三是设计人的设计质量赔偿责任可通过工程设计责任保险由保险公司赔偿。,通用条款第15条不可抗力的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确了不可抗力的特征、范围与损失；二是明确不可抗力的通知时间、通知内容及情形；三是明确了不可抗力后果承担的依据、减损责任、迟延履行期间发生的不可抗力不免责、不可抗力发生前完成的工程设计的费用支付不受影响适用本条应当注意：
24、一是不可抗力范围可以约定，但应当符合不可抗力特征；二是不可抗力不免责的情形，包括发生前的设计费、未尽减损责任扩大的损失、迟延履行,通用条款第16条合同解除的理解与适用,正确理解本条含义：一是明确双方协商一致可解除；二是明确了单方或双方解除的6种情形；三是明确了合同解除的程序；四是合同解除后的设计费的处理及责任承担。适用本条应当注意：一是暂停设计已经连续超过180天一般可解除合同，但对暂停期限双方可以另行约定；二是应当对合同解除时已经完成工作的设计费的支付期限作出明确约定。,通用条款第17条争议解决的理解与适用,正确理解本条含义：一是争议的四种解决方式（和解、调解、争议评审、仲裁或诉讼）；二是对
25、争议评审小组的确定、争议评审小组的决定及效力做了具体约定；三是明确了争议解决条款的独立性。适用本条应当注意：一是应当区分第三方调解与法院调解、仲裁调解的区别；二是如采用争议评审方式应当对评审规则、费用承担作出明确约定；三是如采取仲裁方式，应当明确约定仲裁机构；四是采取诉讼方式，也可以约定管辖法院。,四、合同示范文本专用合同条款 及附件的理解与适用,关于第1条一般约定,1.1.1.8 其他合同文件包括： （如有，应当 填） 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件： （如有，应当 填） 1.4.1 适用于工程的技术标准包括： （如有，应当 填）1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：
26、 ；提供国外技术标准的名称： ；提供国外技术标准的份数： ；提供国外技术标准的时间： ；提供国外技术标准的费用承担： （如需要，应当 填） 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： （如有，应当 填）1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 。 （如需要调整，应当 填）1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 （必须填）1.6.2 发包人与设计人联系信息（以下信息，应当填）发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为： ；发包人指定的联系电话及传真号码
27、： ；发包人指定的电子邮箱： 设计人接收文件的地点： ；设计人指定的接收人为： ；设计人指定的联系电话及传真号码： ；设计人指定的电子邮箱： 1.8 保密 保密期限： （最好通过保密协议进行具体约定）,关于第2条发包人,2.1.3 发包人其他义务： 。（如有，需要填）2.2 发包人代表 发包人代表：（应当填） 姓 名： ； 身份证号： ； 职 务： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下： 。（非常重要，必须填）发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。（应当填）2.3 发包人决定2.3.2 发包人应在 天内对设计人书面提出的事项作出书面决
28、定。（必须填）,关于第3条设计人,3.1.1 设计人 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。（必须填）3.1.3 设计人其他义务： 。（如有，应当填）3.2.1 项目负责人（应当填）姓 名： 执业资格及等级： ；注册证书号： 联系电话： ；电子信箱： 通信地址： ；设计人对项目负责人的授权范围如下： （特别重要，必须填） 3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 天书面通知发包人。（应当填）设计人擅自更换项目负责人的违约责任： （如发包人要求，可以约定 ） 3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内 更换项目负责人。（应当填）设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：
29、（如发包人要求，可以约定 ） 3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 。（应当填）3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： （如发包人要求，可以约定 ） 3.4.1 设计分包的一般约定（如有，应当填）禁止设计分包的工程包括： 。主体结构、关键性工作的范围（如需要，可以填）3.4.2设计分包的确定 允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：（如需要，可以填） 3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：（如需要，可以填） 3.4.4 分包工程设计费支付方式： （ 如有特殊要求，可以填） 3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式（如果是联合体设计，应
30、当填）,关于第5条工程设计要求,5.1 工程设计一般要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：（如有，应当填） 5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 。 （如有，应当填） 5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： （如需要，应当填）（专业建设工程没有此内容） 5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定：（按现行有效规范性文件填写） 5.3.5 建筑物及其功能设施（或工程）的合理使用寿命年限： （按照有关标准规定填写）,关于第6条工程设计进度与周期,6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： （应当填） 合同当事人约定的
31、工程设计进度计划应包括的内容（应当填 ） 6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。（如不填，按通用合同条款5天）6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：（如有，应当填） 设计人应在发生进度延误的情形后 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 天内提交要求延期的详细说明。（如不填，按通用合同条款约定）发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 天内进行审查并书面答复。（如不填，按通用合同条款约定）6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文
32、件的奖励： 。（如有，应当填）,关于第7条工程设计文件交付,7.1 工程设计文件交付的内容7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： （以上内容应当填）,关于第8条工程设计文件审查,8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 天。（如不填，按通用条款约定15天）8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。（如需要政府审查，应当约定）8.4 工程设计审查形式及时间安排：（如采取会议审查等形式，应当约定）,关于第9条施工现场服务,9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 。（如不填写，按通用合同条款约定执行
33、）9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。（应当填写，时限要明确，如1年或2年，超过时限要另付费用）,关于第10条合同价款与支付,10.2 合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：（如有，应当结合工程复杂程度填写） 风险费用的计算方法： （如有，应当填） 风险范围以外合同价格的调整方法： （如有，应当填） （2）总价合同总价包含的风险范围： （如有，应当填，包括规模、内容、物价上涨等） 风险费用的计算方法： （如有，应当填） 风险范围以外合同价格的调整方法： （如有，应当填） （3）其他价格形式： （如采取其他方式，应当填写具体） 10.3 定金
34、或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例 （不超过20%） 或预付款的比例（不低于20%） 。 （必须填） 10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间： ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 天前支付。 （必须填）,关于第11条工程设计变更与索赔,11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。（以上内容如不填写，按通用合同条款执行）,关于第12条专业责任与保险,12.2 设计人 （需/不需）有发包
35、人认可的工程设计责任保险。（上述空格，应当填写）,关于第13条知识产权,13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：（上述内容如不填写，按通用合同条款约定执行）13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求（上述内容如不填写，按通用合同条款约定执行）13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：（如另行收取该费用，应当填写）,关于第14条违约责任,14.1发包人违约责任14.1
36、.1 发包人支付设计人的违约金： 。（应当填）14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 。（应当填）14.2 设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 。 （应当填）14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： （应当填） 设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： （可以填） 14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： （可以填） 14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： （如有要求，可以填）14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任（可以填写）,关于第15条不可抗力,15.1 不可抗力的确认 除通用合
37、同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （如有，可以填）,关于第16条合同解除,16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过 天。（如不填写，按通用合同条款执行）16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内（应当填）,关于第17条争议解决,17.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定（ 填同意或不同意） 17.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。（如采取此当方式，应当填写）选定争议评审员的期限： 。（如不填写，按通用合同条款执行）评审所发生的费用承担方式： 。 （如不填写，按通用合同条款执行）其他事项
38、的约定： 。（如有，应当填写）17.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本事项的约定： 。（如有，应当填写）17.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（应当选择） （1）向 仲裁委员会申请仲裁；（如采取方式，应当填写） （2）向 人民法院起诉。（可以填写）,关于附件1工程设计范围、阶段与服务内容,附件1中有关内容仅供参考，仍需要根据发包人要求和项目具体情况进行修改房屋建筑工程设计阶段划分为：方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段；专业建设工程设计阶段划分为初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。房屋建筑工程设计阶
39、段内容比较详细，应当准确理解。专业建设工程设计的内容简单，需要进一步充实,关于附件2发包人向设计人提交有关资料及文件一览表,一是内容比较详细，仅供参考二是注意区分房屋建筑工程与专业建设工程在资料及文件提供方面的区别三是需要根据各行业特点、各项目的具体情况进行修改完善,关于附件3设计人向分包人交付的工程设计文件目录,一是此目录内容较详细，仅供参考；二是注意区分房屋建筑工程与专业建设工程的在交付工程设计文件目录方面的区别三是应当关注特别约定内容四提交日期为设计周期时间，不是具体的日历日期。,关于附件4设计人主要设计人员表,一、该表主要包括项目负责人和专业负责人二、注意区分房屋建筑工程与专业建设工程的在主要设计人员资格与名称方面的区别,关于附件5设计进度表,需要根据行业特点和项目具体情况确定，关键节点和关键工序应明确在进度计划中体现。,关于附件6设计费明细及支付方式,一是内容比较详细，仅供参考；二是注意区分房屋建筑工程与专业建设工程在设计费计算与支付方面的区别；三是应当特别关注特别约定及各阶段设计费比例；四是可根据行业特点和项目具体情况进行修改,关于附件7设计变更计费依据和方法,需要根据行业特点和项目具体情况由双方协商确定。,五、房屋建筑工程和专业建设工程 相关合同条款的区别,房屋建筑工程和专业建设工程 相关合同条款的区别,
