1、 绿化工程分包协议 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 按照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本分包合同一、工程内容： 甲方将 _ 绿化工程委托给乙方施工， 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期： 1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共计 天 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款：经双方协商本合同总承包价款为人
2、民币 _ 。 若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式： 乙方对道路绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方负责提供所承建工程的苗木样本，必须经双方确认方可进料施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 五 工程付款办法： 1、施工完成后，甲方向乙方支付总承包价款的 _ %.剩余 _%竣工验收合格后支付。 六、工程质量要求： 1、乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要
3、求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。 七、奖励和违约责任 7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。 7.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，按总造价的_% 罚款。 7.3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 八、工程竣工验收结算： 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后三天内根
4、据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于二十个工作日内结算完毕。 九、合同生效与终止： 本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。至工程竣工办理交工验收和结清账款后合同即告终止。 十、 争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、协商、调解不成时，可向人民法院起诉。 十一、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 发包方：（盖章） 承包方：（盖章） 法定代表人签名： 法定代表人签名： 合同签订地 合同签订地 签订日期： 签订日期：
