1、 工程（编号： ）劳务分包合同贵州新联爆破工程集团有限公司年 月 日工程劳务分包合同工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、甲方与发包人签订的总承包合同及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将其承接的 工程 分部工程劳务分包给乙方，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条 工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.合同签订时间： 4.工程立项及批准文号：第二条 乙方资质资质证书编号：资质专业及等级：第三条 劳务分包作业范围1.分包工程范围_ （填写分部分项工程名称） _ _2.劳务分包
2、作业主要工作内容： 第四条 作业期限1.计划开工日期：_ 年_月_日，计划完工日期：_ 年_ 月_日，总日历天数_天;2.主要节点工期：_3.乙方应按甲方安排的进度计划执行 (包括新调整的进度计划)。第五条 劳务分包作业标准1、劳务作业质量标准所分包工程范围内的工程质量必须达到_2、安全标准：（1）乙方应遵守建设工程安全施工有关管理规定，严格执行有关安全文明施工管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按照安全标准进行施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 （2）甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得
3、要求乙方违反建设工程安全施工管理规定进行施工。如因甲方管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及赔偿由此带来的经济损失。3、文明施工标准：乙方应严格按照甲方要求的文明施工目标进行施工。4、其他标准： 第六条 组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的投标函及报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件。5、本合同工程建设标准、图纸；6、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。注：上述文件应互为补充，当对合同的理解不一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。第七
4、条 劳务分包方式、价格及包含的内容1、劳务分包方式：甲乙双方约定乙方按以下第 种方式承包甲方工程、按清单方式分包。、按建筑面积分包。、按最终审定价扣除相关费用后总价承包。、约定的其他承包方式。2、劳务分包合同含税价格：（按约定填写）3、劳务分包合同价格所包含的内容：（对承包价格包含或不包含具体内容进行描述约定，包括税收。）4、履约保证金的收取和返还：（按约定填写）第八条 结算办法及付款方式1、每月 20 日由乙方根据甲方提供的表格向甲方项目部申报本月实际完成的工程量，甲方项目部审核完毕后交甲方事业部完成审签，于当月 25 日前交甲方财务部门（挂账）作为支付劳务分包费用的依据。2、付款方式（填写
5、甲乙双方约定的支付方式。含支付节点，采用转账支票、电汇、承兑汇票等）3、支付工程款基本条件约定：1）、按第本条第一款已在财务部门挂账。2）、达到了本条第二款约定的支付条件。3）、项目部提供乙方上月已支付工人工资的凭据（首次付款除外）。4）、按要求开具增值税专用发票。第九条 甲乙双方责任和义务甲乙双方现场管理人员：甲方项目经理：乙方项目经理：一、甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2.负责与发包人、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙
6、方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量不合格、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员要求乙方予以清退。4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料和施工材料。5.按本合同约定，向乙方支付分包费用 。6.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。7.对进场工人进行安全教育。二、乙方责任和义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；2、遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。3、遵守甲方施工
7、现场有关管理规定（事业部应制定施工现场安全施工、文明施工、环境保护、质量管理、进度管理的相关文件，作为合同附件。）4、乙方食宿自行解决。5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划) ，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。6、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证) 按时按期到位。（写明管理人员）本项目乙方配备管理人员如下：7、作业人员必须按国家规定持证上岗，技工
8、必须有职业技能操作证，持证率达到 100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到 100%，在工人进场时报甲方备案。序 号 管 理 岗 位 资 格 证 书 姓 名 身 份 证 号 码 电 话劳 务 分 包 人 现 场 主 管 理 人 员 名 单8、所有作业人员应造花名册报甲方项目部备案，人员变动应书面通知甲方，主要管理人员不得随意更换，主要管理人员变动应得到甲方同意。9、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和发包方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。 10、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自
9、行承担由此引起的一切经济损失及各种处罚。11、按甲方统一规划要求堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施.（材料使用双方应明确约定）12、按国家政策规定与每个劳务作业人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付劳务作业人员工资 (务工人员工资每月造册备案) ，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。13、为 劳务作业 人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。14、进场
10、劳务作业 人员要求具备思想素质好、身体健康（县级医疗卫生机构出具的体检报告）、技术熟练等条件;禁止 18 岁以下的未成年人和 55 岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员。若乙方违反上述用人标准，将承担由此引发的责任与后果。第十条 环境保护、安全生产和文明施工、质量管理、进度管理基本要求：见合同附件。第十一条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工。根据施工工序的需要，每完成一道工序，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知甲方验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行验收，验收合格后再进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承
11、担由此给甲方造成的相关损失。不合格产品甲方不予结算。竣工验收时，发包方、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此给甲方造成损失。2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)第十二条 工程保修1.保修范围、期限：根据业主合同确定的保修期范围为该部分工程的保修期范围，保修期限为业主约定的保修期限。保修期起算时间：发包方对该部分工程的保修期起算时间为本合同保修期起算时间。2.保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后按要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委
12、托其它单位或个人修理，其费用由乙方承担。第十三条 保险1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。第十四条 争议甲、乙双方在履行合同时发生争议，首先协商解决，协商不成，双方应在合同签订所在地人民法院起诉或在贵阳仲裁委员会仲裁。第十五条 违约责任与合同履约保证金甲方：1、未按合同约定时间支付劳务分包费用的，每拖延一月按违约处理2、未按时提供材料的，每拖延 10 日按违约处理。3、甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。乙方：1.乙方向甲方缴纳履约保证金_元。2.履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到
