1、玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 谈判文件 项目编号： YZCGG20151224A 采购人： 玉林市玉州区人民法院 采购代理机构：广西科联招标中心 2016 年 01 月 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 1 目 录 第一章 竞标人须知 . 3 竞标须知前附表 . 3 一、总则 . 5 二、谈判文件 . 5 三、竞标报价说明 . 6 四、响应文件的编制 . 7 五、响应文件的递交 . 10 六、开标 . 11 七、评标、定标办法 . 12 八、授予合同 . 15 第二章 合同条款及格式 . 17 协议书 (格式 ) . 17 通用条款 . 20
2、专用条款 . 20 第三章 响应文件格式 . 27 第四章 招标控制价 . 35 玉州区政府采购履约保证金退付申请表 . 36 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 2 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 采 购 公 告 受 采购人 委托，广西科联招标中心拟对 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 项 目 进行国内竞争性谈判采购。现将有关事项通知如下： 一、 采购项目名称及内容： 项目名称 ： 玉林市玉州区法院前楼第壹审 判庭维修工程 项目编号： YZCGG20151224A 本项目 招标控制价 ： 人民币贰万柒仟叁佰玖拾玖元肆角陆分（￥ 27399.
3、46元） 竞标内容： 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 施工， 具体施工内容详见 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 招标控制价 包含的所有内容 。 二、 竞标人资格： 1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件； 2、且具备 建筑装饰装修工程专业承包叁级以上 (含叁级 )资质的施工单位； 3、拟投入的项目经理必须具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质等级，且为本单位在职职工。 4、 根据玉办发 20112 号玉林市人民检察院关于在全市政府投资工程建设领域推行行贿犯罪准入制度的规定文件要求，竞标单位必须在开标前取得人民检察院出具的报名单位、法定代表人及拟任项目经理的行贿犯罪档案
4、查询记录资料(提供 证明函原件及其 身份证复印件加盖单位公章 ）。 三、响应文件递交截止时间和开标时间： 2016 年 01 月 11 日 北京时间 10 时 00 分 四、 响应文件递交地点 和开标 地点： 玉州区公共资源交易中心 (玉林市城站路 8 号， 玉林市玉州区政务服务中心 三楼 ) 五、 谈判文件的获取 ： 1、有意参与竞标 的单位于 2016 年 01 月 04 日至 2016 年 01 月 08 日 (法定公休、节假日除外北京时间每日上午 9： 00 12： 00,下午 14:30 17:30)到 广西科联招标中心（广西玉林市广场东路 105 号）购买谈判文件。 2、谈判文件
5、（不含图纸等参 考材料）每份 售价 50 元， 逾期不售，售后不退。 本项目谈判文件（含图纸等参考材料）不办理邮寄。 六、联系电话及通讯地址： 采购代理机构：广西科联招标中心 地址：广西玉林市广场东路 105 号 联系人：韩金凤 联系电话： 0775-2092008 财务部： 0775-2690577 传 真： 0775-2092008 采购人：玉林市玉州区人民法院 地址：玉林市教育中路 522 号 采购人联系人： 莫春梅 联系电话： 0775-2650805 七、网上查询： 广西壮族自治区政府采购网（ http:/）及玉林市玉州区政府门户网（ http:/ 广西科联招标中心 2016 年 0
6、1 月 04 日玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 3 第一章 竞标人须知 竞标须知前附表 项号 条款号 内 容 规 格 1 1.1 工程名称： 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 项目编号： YZCGG20151224A 项目地点： 玉林市玉州区人民法院 发包方式： 综合单价包干，包工包料 工程质 量要求： 合格 招标控制价 ： 人民币贰万柒仟叁佰玖拾玖元肆角陆分（￥ 27399.46 元） ， 随谈判文件一起发放。 计划开工时间： 签订合同后，具体以业主下达的开工时间为准 工期： 十天 竞标范围： 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 施工， 具
7、体施工内容详见 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 招标控制价 包含的所有内容 。 2 2.1 资金来源： 预算内 3 3.1 竞标人资质要求 ： 1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件； 2、且具备 建筑装饰装修工程 专业承包叁级以上 (含叁级 )资质的施工单位； 3、拟投入的 项目经理必须具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质等级，且为本单位在职职工。 4、根据玉办发 20112 号玉林市人民检察院关于在全市政府投资工程建设领域推行行贿犯罪准入制度的规定文件要求，竞标单位必须在开标前取得人民检察院出具的报名单位、法定代表人及拟任项目经理的行贿犯罪档案查询记录资料 (提供证明函
8、原件及其 身份证复印件加盖单位公章 ）。 4 12.1 竞标有效期为： 60 天 （日历天） 5 13.1 竞标保证金金额为： 人民币 伍佰 元整 (￥ 500.00 元 )，由竞标人自行选择以 转账、电汇或银行保函、银行汇票等 方式 于 2016 年 01 月 08 日 北京时间 17 时 30 分 (到账时间 )前递交至采购代理机构以下账户。 开户名称：广西科联招标中心玉林分部 开户银行：中国工商银行玉林分行营业部 帐 号： 2111701009201018389 6 14.1 踏勘现场： 视项目情况而定 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 4 7 1
9、5.1 响应文件份数： 正本一份、副本三份 8 17.1 响应文件递交：响应文件须在 2016 年 01月 11 日 北京时间 10 时 00 分 前 递交至玉州区公共资源交易中心 (玉林市城站路 8 号， 玉林市玉州区政务服务中心 三楼 )由广西科联招标中心工作人员接收。 9 19.1 开标时间： 2016 年 01月 11 日 北京时间 10 时 00分 地 点：玉州区公共资源交易中心 (玉林市城站路 8 号，玉林市玉州区政务服务中心三楼 ) 10 24.8 评审办法： 最低评标价法 11 29 履约保证金：成交单位的履约保证金由其所交纳的竞标保证金自动转成，由采购代理机构直接转入玉林市玉
10、州区财政局。 12 30 成交服务费：本项目成交服务费按计价格 20021980 号文件的规定收取，具体按成交金额的 0.9%计取，在成交通知书发出前由成交人一次性向采购代理机构付清，请各竞标人在竞标报价时综合考虑该 项成本。 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 5 一、总则 l、工程说明 1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。 2、资金来源及落实情况 2.1 本工程的资金来源于 预算内 ，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。 3、竞标人资质与合格条件的要求 3.1 有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前
11、附表第 3 项所列的最低资格标准。 4、竞标范围 4.1 按相关的工程量清单要求 5、竞标费用 5.1 竞标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5.2 本文件资料需收取成本费 人民币 50 元 。 二、谈判文件 6、谈判文件的组成 6.1 本项目的谈判文件包括下列文件及所有按本须知第 7 条发出的补充通知和第 14 条所述的答复文件。 谈判 文件包括下列内容： 第一章 竞标人须知 第二章 合同格式 第三章 响应文件格式 第四章 工程 招标控制价 6.2 竞标人应认真审阅 谈判 文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式及要求。如
12、果竞标人编制的响应文件不能符合 谈判 文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应 谈判 文件要求的响应文件将被采购人拒绝。 7、谈判文件的澄清与修改 7.1 竞标人在收到 谈判 文件后，若有问题需要澄清，应于竞标截止时间 2 日前以书面形式 (如时间关系可以先传真后递送原件 )向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有获得 谈判 文件的竞标人。答复将同时在采购公告发布媒体上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。 7.2 在竞标截止日期前，采购人可能会采用补充通知的方式对已发出的 谈
13、判 文件进行必要的修改。补充通知须在 谈判 文件要求提交响应文件截止时间 2 天前，在采购公告 发布媒体上公布，玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 6 并以书面形式通知所有购买 谈判 文件的竞标人，补充通知作为 谈判 文件的组成部分，对竞标人起约束作用。 7.3 若修改 谈判 文件的时间距竞标截止时间不足 2 天，则应相应延长竞标截止时间。 7.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间。需要延长竞标截止日期和开标时间的，应至少于原定竞标截止时间 2 天前以书面形式通知所有购买 谈判 文件的竞标人，并同时在采购公告发布媒体上公布延期公告。 三
14、、竞标报价说明 8、竞标报价 8.1 本工程采用综合单价包干、包工包料 ，竞 标报价为 竞 标人在 响应文件 中提出的各项支付金额的总和。 8.1.1 本工程竞标报价采用工程量清单报价。 竞 标人在报价中所报的单价和合价，以及 竞 标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的 成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。本项目为一次性报价。 8.1.2 竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在填报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。 8.1.3 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合
15、同价款按下列方法进行： (1)合同中已有适用于变更工程 的价格，按合同已有的价格变更合同价款； (2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算 (土石方除外 )，并乘以下浮系数 (成交价 /经审定的工程 招标控制价 )计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价或双方签订的价格；无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商；新增项目的单价应经财政部门审定。 国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。 8.1.4 竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所 有各细目的单价
16、和合价，填写工程量清单时应注意： （ 1）有工程数量的应报单价和合价。 （ 2）无工程数量的项目不报价。 （ 3） 除非 采购 人对 谈判 文件予以修改 ，竞 标人应按 采购 人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。 竞标人未填单价或合价的工程项目，在实施后， 采购 人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内 ，承包人必须按工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总价的工程细目，但不能得到支付与结算。 8.1.5 采购人所提供的工程量 清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成
17、图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中： 玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 7 8.1.6 承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。 8.1.7 竞 标人可先到工地踏勘 现场 以充分了解工地位置、情 况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽
18、视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 8.1.8 竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目名称、计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到 3 项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的 2%（含本数），视为不响应谈判文件实质性内容，作为无效竞标处理。 8.2 如工程量清单汇总表的总价与竞标函中的报价不相符的，将被视为无效竞标。 8.3 计算依据： 8.3.1 本工程的计算依据： 工程量：根据工程设计图
19、设计说明及其附图及实际进行审核。 定额指标： 2008 年广西壮族自治区 安装 工程消耗量定额、 2013 年广西壮族自治区建筑装饰装修 工程 消耗量定额 及其配套的费用定额的通知进行计算。 取费标准：按广西壮族自治区建设工程造价管理总站编制的 2008 年广西壮族自治区 安装 工程费用定额、 2013 年广西壮族自治区 建筑装饰装修工程 费用定额进行取费。 设备材料价格：设备按市场价，其他按玉林市建设标准工程造价管理站 2015年 11月份 玉林建设工程造价信息。 8.3.2 安全防护、文明施工措施费按照广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则（桂建质 (2006)22
20、号）及有关文件执行，单独列项报价， 但不得高 于采购人提供的价格， 且不参与竞价，但含在报价里。本工程的安全防护、文明施工措施按规定的费率计算； 8.4 竞标货币 8.4.1 响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。 四、响应文件的编制 9、 响应文件编写的注意事项 9.1 响应文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用 中文 。 9.2 响应文件使用的计量单位除 谈判 文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位 。 9.3 竞标人应仔细阅读 谈判 文件，并按 谈判 文件的要求编制响应文件。 如果没有按谈判文件要求提交响应文件，或没有对谈判文件提出的实质 性要求和条
21、件作出响应，该竞标将被拒绝。 9.5 对 谈判 文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对 谈判 文件中涉及竞标项玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 8 目的价格、施工任务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。 10、响应文件的组成 10.1 响应文件编写的响应文件主要包括以下内容（ 竞标人必须按下列顺序自编目录及书内页码装订成册，否则文件失散以及由此引起的后果由竞标人自负 ） ； 竞标 函 竞标报价表 法定代表人身份证复印件 授权委托书原件及授权委托代理人身份证复印件 (委托代理时必须提供，加盖单位公章 ) 竞标人资格审查证明材料（按本 须 知
22、第 11 条要求的内容提供） 农民工工资保障金的交纳与使用承诺书 竞标工程 量清单报价表 10.2 竞标人必须使用 谈判 文件第三章提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第 13 条规定办理。 11、竞标人资格审查证明材料 11.1 本项目采用资格后审的方式对竞标人 资格进行审查。各竞标人必须按要求提供以下有效的资格审查证明材料 (要求提交原件的必须在递交响应文件的同时提交，复印件要求必须清晰可辩并加盖单位公章 )： 竞标人申请人 有效的 “ 企业 法人 营业执照 ”副本 复印件 竞标人申请人 有效的 由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织
23、机构代码证复印件 （ 如为三证合一的则不须提供，加盖单位公章） ； 竞标人申请人 有效的 “ 企业资质证书 ”复印件 (要求 且具备 建筑装饰装修工程 专业承包叁级以上 (含叁级 )资质复印件，且在有效期内 ) 竞标人申请人 有效的 “安全生产许可证” 复印件 竞标人申请人 有效的 提交的“竞标保证金缴纳证明” 复印件 竞标人申请人 拟派 项目经理 的 注册建造师 证书复印件 (要求必须具备 具备贰级以上（含贰级）注册建造师资质，且为竞标申请人本单位在职职工，项目经理的注册建造师证书必须在有效期内并获得安全生产考核合格证 。若建造师证正在办理延续注册手续的，则必须提供相关证明材料原件 ) 经检
24、察机关出具 的竞标单位、法定代表人及拟定项目经理的行贿犯罪档案查询记录资料复印件 (要求查询资料必须在有效期内，凡有行贿犯罪记录的单位或个人，一律不得参加本项目的竞标 ) 11.2 如竞标人未按上述要求提交资格审查证明材料或提交的材料经审查有任何一项不满足要求均会被视为资格审查不合格而被取消竞标资格。 12、竞标有效期 12.l 响应文件在本须知前附表规定的竞标截止日期后 60 天 （日历天）内有效。 12.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延玉林市玉州区法院前楼第壹审判庭维修工程 (YZCGG20151224A) 9 长竞标有效期的要求。竞标人须以书
25、面形式予以 答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第 13 条的规定仍然适用。 13、竞标保证金 13.1 竞标人应按竞标须知前附表第 5 项规定的金额、时间、方式交纳竞标保证金，并将 竞标保证金缴纳证明 按要求装订于响应文件中。 13.2 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。 13.3 对未按 谈判 文件要求交纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为 不响应竞标条件而予以拒绝。 13.4 未成交竞标人的竞标保
26、证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息（未成交竞标人请及时联系采购代理机构财务部，以便办理退款）。成交人 的 竞标保证金将自动转成履约保证金， 由采购代理机构转入玉林市玉州区财政局。 13.5 如竞标人有下列情况，其递交的全部竞标保证金将被没收上缴国库 : 13.5.l 成交的竞标人无正当理由未能在成交通知书发出之日起的规定期限内签署合同协议； 13.5.2 竞标人在竞标有效期内撤回响应文件的。 14、踏勘现场和竞标答疑 14.1 竞标人可在 竞标截止时间前，自行对项目现场进行踏勘。踏勘过程中发生的一切风险及费用由竞标人承担。 14.2 采购人向竞标人提供的有关施工现场的
27、数据资料以及竞标人在踏勘现场中所获取的项目有关周边环境情况，供竞标人在编制响应文件时参考利用。采购人对竞标人由此作出的 判断和决策 概不负责。 14.3 竞标人在踏勘现场后须向采购人提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止时间 2 日前的正常工作时间内，以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复，并同时将该答复送达所有获得 谈判 文件的竞标人。 14.4 为保证项目如期完成，各竞 标人在收到 谈判 文件后，如认为有必要，应及时组织进行现场踏勘。并按 谈判 文件的规定将踏勘中的发现的须采购人澄清的问题以书面形式向采购代理机构提出，否则采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的问题不予答复。 15、响应文件的份数和签署 15.l 竞标人按须知前附表第 7 项的规定，编制一份响应文件“ 正本 ”和前附表第 7 项所述份数的“ 副本 ”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 15.2 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写， 由竞标人法定代表人或其授权委托人 在 凡规定签名、盖章处逐一签名 和加盖单位 的公章，否则其竞标无效。 15.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无
