1、典 型 案 例 练习要求：选择题要求先独立思考做出答案，然后再翻书在书中找到出处，并判断正确答 案；案例分析要求先审题，然后预判下边可能问我们的问题，并写出问题，而后按你写出 的问题做出答案，要求先独立作答，认真答完后觉得没问题了再去书中找答案，并补充没 写出的问题！案例的问题及参考答案请参照“案例问题及参考答案” 。 一、单项选择题 1.有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土，应在当日（ ）气温时进行。 A.最高 B.最低 C.白天平均 D.夜间平均 2.下列基坑围护结构中，采用钢支撑时可以不设置围檩的是（ ） A 钢板桩 B 钻孔灌注桩 C 地下连续桩 D、SMW 桩 3对不同级别、不同熔体流动
2、速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比 （SDR 值）的聚乙烯燃气管道链接时，必须采用（ ）链接 A 电熔 B 热熔 C 卡箍 D 法兰 二、多项选择题 1.地下连接墙槽段划分应考虑的因素有（ ） A 地质条件 B 钢筋笼整体重量 C 泥浆比重 D 内部主体结构布置 E 混凝土供给能力 2.下列对绞线进场的检验要求，正确的有（ ） A 检查质量证明书和包装 B 分批检验，每批种类不大于 65t C 每批大于 3 盘则任取 3 盘 D 每批小于 3 盘应全数检验 E 检验有一项不合格则该批钢绞线报废 3.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，箱梁内、外模板在滑动就位时，模板的（ ） 误差
3、必须在容许的范围内 A 预拱度 B 平面尺寸 C 高程 D 变形 E 挠度 4.水泥混凝土道路基层材料主要根据（ ）选用 A 道路交通等级 B 地基容许承载力 C 传递荷载能力 D 路基抗冲刷能力 E 材料供应能力 5.软土地区城市地铁隧道施工时，应优先选择的盾构类型是（ ） A 手掘式盾构 B 半机械挖掘式盾构 C 机械挖掘式盾构 D 土压盾构 E 泥水盾构 6.确定钢筋下料长度，应考虑（ ）等因素 A 保护层厚度 B 钢筋级别 C 加工设备 D 弯钩要求 E 钢筋直径 7.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有（ ） A 球墨铸铁管 B 钢管 C 预应力钢筋混凝土管 D UPVC 管 E
4、HDPE 管 8.当燃气管道穿越（ ）时，宜将燃气管道敷设在管道内 A 铁路 B 河底 C 高速公路 D 电车轨道 E 城镇主干道 9.垃圾填埋场选址应考虑（ ）等因素 A 地质结构 B 地理水文 C 运距 D 风向 E 垃圾填埋深度 10.地下燃气管道不得在（ ）下面穿越。 A.电车轨道 B.大型建筑物 C.小型建筑物 D.大型构筑物 E.热力管沟 三、案例分析 典型案例 1 背景资料：某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成， 承包单位以 2250 万元中标。原水管线基底标高为-6.00m（地面标高为0.00） ，基底处于 砂砾层内，且北邻 S 河，地下水位标高
5、为-3.00m。 项目部组建后，经测算，该工程人工费为 300 万元、材料费 1200 万元、施工机械费为 250 万元、措施费为 80 万元、间接费为 130 万元。综合税率为 3.41。 施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施： （1）材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。 （2）人员工资严格执行劳动定额。 （3）机械使用严格执行定额管理。 问题： 1分析背景，确定降水井布置的形式及要求。 2计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。 3计算工程直接费和计划利润（列出计算步骤） 。 4项目部应如何对施工成本进行动态控制？除背景材料中对主材价格的控制和
6、限额领 料以外，再列举至少 4 条材料成本管理的措施。 参考答案： 1 （本小题 5 分） 因为原水管线为条形基坑（槽） （1 分）且降深不大（1 分） ，根据建筑与市政降水工 程技术规范应采用单排降水井布置在基坑（槽）北侧距槽口边缘 12m（1 分） ，选择 合适的抽水设备（1 分） 。另配以地面排水系统（1 分） 。 2 （本小题 2 分） 水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5（m） （2 分） 3 （本小题 6 分） （1）直接费=人工费+材料费+机械费+措施费 =300+1200+250+80=1830（万元） （2 分） （2）根据含税造价=（直接费+间接费+利润
7、）（1+税率）可得： 利润=含税造价/（1税率）-直接费-间接费 =2250/(1+341)1830130（2 分） =2175.81-1830-130 =215.81（万元） （2 分） 4 （本小题 7 分） （1） （4 分） 施工成本控制是以成本计划为依据，对影响项目成本的各个因素进行全过程管理（1 分） 。要根据施工组织设计的细化分析，按施工成本的构成要素，实行分类管理（1 分） 。 成本管理既要有措施，更要有人员、责任落实（1 分） ，制定切实可行的降低成本措施、方 法，对出现的问题要及时纠正和解决（1 分） 。 （2） （3 分） 进入现场材料要准确计量，认真验收； 降低采购成本
8、、减少采购过程中管理消耗； 按施工进度计划组织材料供应，防止因停工造成损失： 控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用； 周转材料要及时回收、退场、节省租费； 合理安排材料储存、减少资金占用率。 （每条 1 分，最多 3 分） 典型案例 2 背景材料： 某建筑公司于 2009 年 3 月 8 日与某建设单位签订了修建建筑面积为 3000m2 垃 圾填埋处理工程的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时， 窝工费用按原人工费、机械台班费 60%计算。 在专用条款中明确 6 级以上（含 6 级）大风、大雨、
9、大雪、地震等自然灾害按不 可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起 28d 内予以确认，工程师无正当理由不 确认时，自索赔报告送达之日起 28d 后视为索赔已经被确认。 根据双方商定，人工费定额为 30 元/工日，机械台班费为 1000 元台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件： 事件 1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须 将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工 l0d，窝工费用合计为 3000 元。 事件 2：2009 年 5 月 18 日发生 6 级大风，一直到 5 月 21 日开始施工，造成 20 名工人
10、窝工。 事件 3:2009 年 5 月 21 日用 30 个工日修复因大雨冲坏的永久道路，2009 年 5 月 22 日恢复正常挖掘工作。 事件 4:2009 年 5 月 27 日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工 2d，造成人员窝工 10 个工日。 事件 5：2009 年 5 月 29 日，因外部供电故障，使工期延误 2d，造成 20 人窝工， 2 台施工机械窝工。 事件 6：在施工过程中，发现因业主提供的图样存在问题，故停工 3d 进行设计变 更，造成人员窝工的 60 个工日，机械窝工 9 个台班。 问题： 1分别说明事件 16 的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建 设单位的责
11、任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？ 2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？ 参考答案： 1工期延误和费用增加的承担责任划分 事件 1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。 建设单位应补偿承包单位工期 lOd，费用 3000 元。 事件 2：工期延误 3d 应由建设单位承担，造成 20 人窝工的费用应由承包单位承担。 理由：因为高于 6 级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期 3d。 事件 3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 理由：冲坏的永久道
12、路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由 建设单位承担其责任。 建设单位应补偿承包单位的费用：30 工日30 元工日=900 元 事件 4：应由承包前段时间承担由此造成的工期延误和增加费用。 理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。 事件 5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。 理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包 单位工期 2 天。 事件 6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。 理由：施工图样是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。 建设单位应补偿承包单位工期 3d， 建设单位应补偿承包
13、单位费用：30 元工日60 工日60%+9 台班1000 元台班 60%=6480 元 2建设单位应给予承包单位补偿工期：(l03+2+3)d=18d 建设单位应给予承包单位补偿费用：(3000+900+6480)元=10380 元 典型案例 3 背景资料：A 公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及 其他附属工程：工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目；双方签订了建设 工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在 地仲裁委员会申请仲裁。 对清单中某措施项目，A 公司报价 100 万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用 为
14、 180 万元，A 公司拟向业主提出索赔。 业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程，A 公司审查了 B 公司的资质后，与 B 公司签订 了工程分包合同。在施工过程中，由于 B 公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大 范围通讯中断，A 公司为此支付了 50 万元补偿款。 A 公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值 400 万元 的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任（规定违约金为合同价款的 5）并交付了 50 万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A 公司认 为对方违约，计划提出索赔。 施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部
15、分工作内容，而原清单中 没有相同项目。 工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠 A 公司工程款，经多次催要无果。A 公司计划 对业主提起诉讼。 问题： 1在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益， 组价以后可以做怎样的单价调整？A 公司就措施项目向业主索赔是否妥当？说明理由。 2本工程是什么方式的计价合同？它有什么特点？ 3A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗？说明理由。 4A 公司可向石料厂提出哪两种索赔要求？并计算相应索赔额。 5背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定？ 6对业主拖欠工程款的行为，A 公司可以对业主提起诉讼吗？说明原因。如果业主拒
16、绝支付工程款，A 公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题？ 参考答案： 1 （本小题 7 分） 能够早日收回工程款（1 分）的项目（如灌注桩等）预计今后工程量会增加的项目（1 分） ，没有工程量只填单价（1 分）的项目可以适当提高单价（1 分）：对于后期项目（1 分） 、工程量可能减少的项目（1 分）可适当降低单价（1 分） 。 不应该（1 分） 。措施项目清单为可调整清单，A 公司可根据自身特点作适当变更增减， 对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有 应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中（1 分） 。 2 （本小题 4 分）
17、 本工程为单价合同（2 分） ，单价合同的特点是单价优先（1 分） ，工程量清单中数量是 参考数量（1 分） 。 3 （本小题 4 分） 应该（1 分） 。因为总包单位对分包单位承担连带责任（3 分） ，A 公司可以根据分包合 同追究 B 公司的经济责任，由 B 公司承担 50 万元的经济损失。 4 （本小题 5 分） （1）支付违约金并返回定金（选择违约金条款） ，索赔额为（2 分）： 4005+50=70 万元 （2）双倍返还定金（选择定金条款） ，索赔额为 502=100 万元（3 分） 。 5 （本小题 5 分） 如果合同中有类似价格，则参照采用（2 分） ；合同中没有适用价格又无类似
18、价格，由 承包方提出适宜的变更价格（1 分） ，计量工程师批准执行（1 分） 。这一批准的变更应与承 包商协商一致否则按合同纠纷处理（1 分） 。 6 （本小题 5 分） A 公司不能对业主提起诉讼（1 分） 。因为双方在合同中约定了仲裁的条款（2 分） ，不 能提起诉讼。A 公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁（1 分） ，如业主不执行仲裁 可以向人民法院申请强制执行（1 分） 。 典型案例 4 背景资料 某道路工程总承包单位为 A 公司，合同总工期为 180 天。A 公司把雨水管工程分包给 B 公司。B 公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机，编制了管线施工的进 度计划。工
19、程实施后，由于分包单位与总承包单位进度计划不协调，造成总工期为 212 天。 路基工程施工时，A 公司项目部发现某里程处存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。 对此，施工单位设计了处理方案，采用换填法进行了处理。 施工后，A 公司就所发生事件向建设单位提出索赔要求，建设单位要求 A 公司提供索 赔依据. 问题： 1. 补充 B 公司编制雨水管施工进度计划的依据，并指明 A、B 两公司处理进度关系的正 确做法。 2. 承包商处理暗浜做法是否妥当?应按什么程序进行? 3. 施工单位可索赔的内容有哪些?根据索赔内容应提供哪些索赔依据? 参考答案 1、补充：还应考虑总包单位的总进度、分包合同、工期等
20、说明：承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总、分包之间互相 协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包单位解决项目施工进度控制中的相 关问题。 2、不妥当。 程序：应由施工单位、会同建设单位、监理单位、设计（勘察）单位共同研究处理措施。 3、勘察资料中没有提及的大型暗浜的处理引发的索赔应该受理。 索赔依据：（1）招标文件、施工合同、经认可的施工计划、施工图；（2）双方的来往信 件和会议纪要；（3）进度计划、具体的进度以及项目现场的有关文件；（4）工程检查验 收报告；（5）换填的材料的使用凭证。 典型案例 5 背景资料 某公司承建城市主干道改造工程，其结构为二灰土底基层
21、、水泥稳定碎石基层和沥青混凝 土面层，工期要求当年 5 月份完成拆迁，11 月底完成施工。 由于城市道路施工干扰因素多，有较大的技术难度，项目部提前进行了施工技术准备工作。 水泥稳定碎石基层施工时，项目部在城市外设置了拌合站；为避开交通高峰时段，夜间运 输，白天施工。检查发现水泥稳定碎石基层表面出现松散、强度值偏低的质量问题。 项目部依据冬期施工方案，选择在全天最高温度时段进行沥青混凝土摊铺碾压施工。经现 场实测，试验段的沥青混凝土面层的压实度、厚度、平整度均符合设计要求，自检的检验 结论为合格。 为确保按期完工，项目部编制了详细的施工进度计划，实施中进行动态调整；完工后依据 进度计划、调整资
22、料对施工进行总结。 问题： 1.本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容？ 2.分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因。 3.结合本程简述沥青混凝土冬期施工的基本要求。 4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗？如不充分，还应补充哪些？ 5.项目部在施工进度总结时资料依据是否全面？如不全面，请予以补充。 参考答案：1.编制施工组织设计（1 分） ，熟悉设计文件（ 1 分） 、技术交底（1 分）和测 量放样（1 分） 。 2.夜间运输，白天铺筑，造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长（1 分） ， 超过水泥的初凝 时间（1 分） ，水泥强度已经损失。 3.应适当提高出厂温度（1 分） 、但
23、不超过 175（1 分） 。运输中应覆盖保温（1 分） ，摊 铺时应采取“快卸、快铺、快平” （1 分）和“及时碾压、及时成型”的方针（1 分） 。 4.不充分（1 分） 。路面检验项目还应包括：弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面 的高差。 （答对一个 1 分，共 5 分） 5.不全面（1 分） 。施工进度总结的依据资料还应用：施工进度计划执行的实际记录（1 分） 和施工进度计划检查结果（1 分） 。 典型案例 6 背景资料 某市政工程公司承建一道路工程，基层为 180mm 水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。项 目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：“项目技术负责人作为工程质量的第一责任人
24、， 必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。” 施工前项目技术负责人就工程特点、概况、设计要求向施工人员进行了技术交底。 基层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，1215t 三轮压路机 碾压。 面层横缝采用平接缝。接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由 前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。 问题： 1项目经理强调内容中是否有不妥之处?说明理由。 2项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。 3指出道路基层施工设备配备存在的问题，并说明应如何调整。 4面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。 参考
25、答案 1、不妥当。 理由：应由工程项目经理主持编制工程施工项目质量计划，工程施工技术负责人应对承担 施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底，办理签字手续并归档。 2、技术交底还应包括：施工组织设计、工程质量、工期、进度要求，工程安全方面要求， 技术交底要有书面记录。 3、存在的问题：不应该使用沥青混凝土摊铺机铺筑水泥稳定碎石基层，并应该使用 1215t 三轮压路机碾压。 调整：应该采用水泥稳定碎石混合料摊铺机摊铺，应使用 1820t 的三轮压路机碾压。 4、平接缝施工时不应该先用熨平板预热接缝。正确的方法是：先用直尺检查接缝处已压实 的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，涂刷粘层油并
26、用熨平板预热，铺上新料后 一起碾压，骑缝先横向后纵向碾压。 前一天停放在摊铺机后面的压路机不对。正确的要求是：在当天成型的路面上不得停放 任何机械设备或车辆。 碾压从中心向外侧碾压不对。正确的方法是：压路机应从外侧向中心碾压，碾压速度应 稳定而均匀。 典型案例 7 背景资料： A 公司中标一城市主干道拓宽改造工程，道路基层结构为 150mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。总工期为 7 个月。 开工前，项目部做好了施工交通准备工作，以减少施工对群众社会经济生活的影响； 并根据有关资料，结合工程特点和自身施工能力编制了工程施工方案和质量计划。 方案确定水泥稳定
27、碎石采用集中厂拌，为确保质量采取以下措施：不同粒级的石料、 细集料分开堆放；水泥、细集料覆盖防雨。 质量计划确定沥青混凝土面层为关键工序，制定了面层施工专项方案，安排铺筑面层 试验路段，试验包括以下内容： (1)通过试拌确定拌合机的操作工艺，考察计算机的控制及打印装置的可信度 o (2)通过试铺确定透层油的喷射方式和效果，摊铺、压实工艺及松铺系数。 水泥稳定碎石分两层施工，施工中发现某段成品水泥稳定碎石基层表面出现部分横向 收缩裂缝。 问题 1工程施工前施工交通准备工作包括哪些内容? 2补充背景中确保水泥稳定碎石料出厂质量的措施。 3补充面层试验路段的试验内容。 4造成本工程水泥稳定碎石基层表
28、面出现横向裂缝的可能原因有哪些? 参考答案 1工程施工前施工交通准备工作包括以下内容：修建临时便线(道)；导行临时交通(编 制交通疏导方案或交通组织方案)；协助交通管理部门管好交通，使施工对群众社会经济生 活的影响降到最低。 2背景中确保水泥稳定碎石料出厂质量的措施补充：严格按设计配合比配料，拌和均 匀，混合料的含水量略大于最佳含水量。 3面层试验路段的试验内容的补充：检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否 匹配(施工机械选择)，验证沥青混合料生产配合比设计，提出生产的标准配合比和最佳沥 青用量。 4造成本工程水泥稳定碎石基层表面出现横向裂缝的可能原因：水泥含量过高(配合 比不适当)，含水
29、量过高(含水量不符合要求)，养护不周(养护天数不足，洒水不足). 典型案例 8 背景资料：某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长 8m，宽 6m， 高 3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度 30m，支架高 20m。 桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后 立即进行 1#桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在 0.51.0m 左右。浇注过程中，拔管指挥 人员因故离开现场。后经检测表明 1#桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位 采取了以下措施： （1）针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：
30、混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行； 根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护； 按规定在混凝土中适量埋入大石块。 （2）项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。 （3）跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施 工方案，并对支架强度作了验算。 问题： 1指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。 2指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处，并改正。 3补充大体积混凝土裂缝防治措施。 4施工单位在张拉设备的使用上是否正确？说明理由。 5关于支架还应补充哪些方面的验算？ 参考答案：1 （本小题 3 分
31、） 不应口头技术交底。 （1 分） 正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续（1 分） ，并归档（1 分） 。 2 （本小题 5 分） 桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的（1 分） ，正确的做法是：拔管 应有专人负责指挥（1 分） 。 导管埋深保持在 0.51.0m 左右也不正确（1 分） ，正确的做法是：导管埋置深度宜控 制在 26m（1 分） ，并经常测探井孔内混凝土面的位置，及时地调整导管埋深（1 分） 。 3 （本小题 6 分） 减少浇筑层厚度（2 分） ；优先选用水化热较低的水泥（2 分） ；在保证混凝土强度等级 的前提下，减少水泥用量（2 分） ，冷却
32、集料或加入冰块（2 分） ；在混凝土中埋设冷却水管， 通水冷却（2 分） ；采取温控措施，加强测温工作并实施监控（2 分） 。 （每条 2 分，最多 6 分） 4 （本小题 4 分） 不正确（1 分） ，因为张拉机具应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验（3 分） 。 5 （本小题 2 分） 还应验算支架的刚度（1 分）和稳定性（1 分） 。 典型案例 9 背景资料：某城市市区主要路段的地下两层结构工程，地下水位在坑底以下 20mo 基坑平 面尺寸为 145m20m，基坑挖深为 12m，围护结构为 600mm 厚地下连续墙，采用四道 609mm 钢管支撑，竖向间距分别为 35m、35m
33、和 3m。基坑周边环境：西侧距地下连续墙 20m 处为一条 4 车道市政道路；距地下连续墙南侧 50m 处有一座 5 层民房；周边有三条市政 管线，离开地下连续墙外沿距离小于 12m。 项目经理部采用 20m 高安全网作为施工围挡，要求专职安全员在基坑施工期间作为 安全生产的第一责任人进行安全管理，对施工安全全面负责。安全员要求对电工及架子工 进行安全技能培训，考试合格持证方可上岗。 基坑施工方案有如下要求： (1)基坑监测项目主要为围护结构变形及支撑轴力。 (2)由于第四道支撑距坑底仅 20m，造成挖机挖土困难，把第三道支撑下移 10m， 取消第四道支撑。 问题 1现场围挡不合要求，请改正。
34、 2项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责是否妥当?为什么? 3安全员要求持证上岗的特殊工种不全，请补充。 4根据基坑周边环境，补充监测项目。 5指出支撑做法的不妥之处；若按该支撑做法施工可能造成什么后果? 参考答案 1现场围挡的高度不应低于 25m。 2项目经理部由专职安全员对施工安全全面负责不妥当。理由：应由施工单位主要负 责人对施工安全全面负责。 3安全员要求持证上岗的特殊工种不全，还需补充：电焊工、爆破工、机械工、起重 工、机械司机。 4.根据基坑周边环境，补充的监测项目：周围建筑物、地下管线变形；地下水位；桩、 墙内力；锚杆拉力；立柱变形；土体分层竖向位移；支护结构界面上侧向压力。
35、 5支撑做法的不妥之处：第三道支撑下移 1.0m，取消第四道支撑。若按该支撑做法 施工可能造成墙体水平变形和墙体竖向变位的后果。 典型案例 10 背景资料：某市政桥梁工程，总包方 A 市政公司将钢梁安装工程分包给 B 安装公司。总包 方 A 公司制定了钢梁吊装方案并得到监理工程师的批准。 由于工期紧，人员紧缺，月公司将刚招聘的李某与高某经简单内部培训组成吊装组。 某日清晨，雾气很浓，能见度较低，吊装组就位，准备对刚组装完成的钢桁梁实施吊装作 业，总包现场监管人员得知此事，通过手机极力劝阻。为了赶工，分包方无视劝阻，对吊 装组仅做简单交底后，由李某将钢丝绳套于边棱锋利的钢梁上。钢丝绳固定完毕，李
36、某随 即指挥起重机司机高某，将钢梁吊离地面实施了第一吊。钢梁在 2lm 高处因突然断绳而坠 落，击中正在下方行走的两位工人，致使两位工人当场死亡。事后查明钢丝绳存在断丝超 标和严重渗油现象。 问题 1针对本事故，总分包方的安全责任如何划分?说明理由。 2本工程施工中的不安全行为有哪些? 3本工程施工中物的不安全状态有哪些? 4项目部在安全管理方面存在哪些问题？ 参考答案 1针对本事故，由分包承担主要责任，总包承担连带责任。理由：分包单位没有服从 总包的安全管理，所以，应负主要责任。 2本工程施工中的不安全行为： (1)初次第一吊，对钢梁不做试吊。 (2)大雾光线不清吊装作业。 (3)李某违章作
37、业、违章指挥。 (4)高某违章作业。 (5)不听劝阻盲目赶工，安全意识不强。 (6)两位工人在吊装区行走。 3本工程施工中物的不安全状态： (1)吊绳质量不合格，应报废不用。 (2)钢梁边缘锋利，未加衬垫。 4项目部在安全管理方面存在的问题： (1)项目部对吊装作业，未坚持持证上岗制度。 (2)吊装系危险作业，现场安全监控不到位。 (3)吊装作业，安全交底制度未落实。 (4)危险作业，现场未设置禁止通行设施。 典型案例 11 背景材料：某桥梁工地的简支板梁架设，由专业架梁分包队伍架设。该分包队伍用 2 台 50，履带吊，以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时，突然一台履带吊倾斜， 板梁砸
38、向另一台履带吊驾驶室，将一名吊车驾驶员当场砸死，另有一人受重伤。事故发生 后，项目经理立即组织人员抢救伤员，排除险情，防止事故扩大，做好标识，保护了现场， 并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门，内容有：事故发生的时间、地点、伤 亡人数和事故发生原因的初步分析。在报告上级以后，项目经理指定技术、安全部门的人 员组成调查组，对事故开展调查，企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现 场参加调查，调查中发现下述现象： 项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，并作出了合格评价。在分包 合同中明确了分包方安全生产责任和义务，提出了安全要求，但查不到监督、检查记录。 项目部编制了
39、板梁架设的专项安全施工方案，方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板， 路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直，但两台履带吊下铺设的路基箱板，其长边都几 乎与履带吊行进方向平行，而这正是造成此次事故的主要原因之一。 查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录，签字齐全，但查不到分包队伍负责人向 全体作业人员的交底记录。 仔细查看安全技术交底记录，没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在 威胁和避难措施的详细内容。 事故造成的直接经济损失达 50 万元。 通过调查，查清了事故原因和事故责任者，对事故责任者和员工进行了教育，事故责任者 受到了处理。 问题 1事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是
40、什么? 2该事故属几级事故? 3上述背景资料中、种现象违反了安全控制要求? 4按事故处理的有关规定，还应有哪些人参与调查? 5对事故处理是否全面?请说明理由。 参考答案： 1答：事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、 纠正和预防措施。 签报程序为安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段，将发 生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全 主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。 2答：三级。 3答：(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服
41、 从承包方的管理。承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安 全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分句方；在分包合同中应明确 分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查。 (2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改。分 包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方 的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理。 (3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全 体作业人员。 (4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部分项工程施
42、工中作业人员带来的潜在 隐含危险因素和存在问题。 典型案例 12 背景资料：某沿海城市电力隧道内径为 3.5m，全长 4.9km，管顶覆土厚度大于 5m，采用顶 管法施工，合同工期 1 年，检查井兼作工作坑，采用现场制作沉井下沉的施工方案。 电力隧道沿着交通干道走向，距交通干道侧石边最近处仅 2m 左右。离隧道轴线 8m 左 右，有即将入地的高压线，该高压线离地高度最低为 15m。单节硷管长 2m，自重 10t，采 用 20t 龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。 上级公司对工地的安全监督检查中，有以下记录： （1）项目部对本工程作了安全风险源分析，认为主要风险为正、负高空作业，地面交
43、通安全和隧道内施工用电，并依此制订了相应的控制措施。 （2）项目部编制了安全专项施工方案，分别为施工临时用电组织设计，沉井下沉施工 方案。 （3）项目部制定了安全生产验收制度。 问题： 1该工程还有哪些安全风险源未被辨识？对此应制订哪些控制措施？ 2项目部还应补充哪些安全专项施工方案？说明理由。 3针对本工程，安全验收应包含哪些项目？ 参考答案： 1 （本小题 6 分） 尚有隧道内有毒有害气体（1 分） ，以及高压电线电力场（1 分） 。为此必须制订有毒有 害气体的探测（1 分） 、防护（1 分）和应急措施（1 分） ；必须制订防止高压电线电力场伤 害人身及机械设备的措施（1 分） 。 2 （
44、本小题 8 分） 应补充沉井制作的模板方案（1 分）和脚手架方案（1 分） ，补充龙门吊的安装方案 （1 分） 。 理由：本案中管道内径为 3.5m，管顶覆土大于 5m，故沉井深度将达到 10m 左右，现场 预制即使采用分三次预制的方法，每次预制高度仍达 3m 以上，必须搭设脚手架和模板支撑 系统。因此，应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案（2 分） ，并且注意模板支撑和脚手 架之间不得有任何联系（1 分） 。本案中，隧道用砼管自重大，采用龙门吊下管方案，按规 定必须编制龙门吊安装方案（1 分） ，并由专业安装单位施工，安全监督站验收（1 分） 。 3 （本小题 6 分） 本工程安全验收应包括
45、以下内容： 沉井模板支撑系统验收（1 分） 、脚手架验收（1 分） 、临时施工用电设施验收（1 分） 、 龙门吊安装完毕验收（1 分） 、个人防护用品验收（1 分） 、沉井周边及内部防高空坠落系列 措施验收（1 分） 。 典型案例 13 背景资料：某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长 240m 的新增路线 （含下水道 200m）和一段长 220m 的路面改造（含下水道 200m） ，另需拆除一座旧人行天桥， 新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。 新增线路部分地下水位位于-4.0m 处（原地面高程为0.0m） ，下水道基坑设计底高程 为-5.5
46、m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。 项目部组织有关人员编写了施工组织设计（其中进度计划见下图） ，并绘制了一张总平 面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。 施工中，发生了如下导致施工暂停的事件： 事件 1：在新增路线管网基坑开挖施工中，原有地下管网资料标注的城市主供水管和 光电缆位于-3.0m 处，但由于标识的高程和平面位置的偏差，导致供水管和光电缆被挖断， 使开挖施工暂停 14 天。 事件 2：在改造路面施工中，由于摊铺机设备故障，导致施工中断 7 天。 项目部针对施工中发生的情况，积极收集进度资料，并向上级公司提交了月度进度报 告，报告中综合描述了进度执行情
47、况。 问题： 1根据背景所述，按建设工程安全管理条例的规定，本施工项目中危险性较大的 工程有哪些？ 2背景中关于施工平面布置图的使用是否正确？说明理由。 3计算工程总工期，并指出关键线路 1 指出节点顺序即可） 。 4分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔，应 获得几天延期？说明理由。 5补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容 参考答案： 1 （本小题 8 分） 基坑支护及降水工程（2 分） ；起重吊装工程（2 分） ；拆除工程（2 分） ；预应力张拉 施工（2 分） 。 2 （本小题 3 分） 错误之处：总平面布置图保持不变。 （1 分） 由于本项目位于城市
48、繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平 面布置图应是动态的。 （2 分） 3 （本小题 6 分） 工程总工期为 120 天。 （3 分） 关键线路为：（3 分） 4 （本小题 8 分） 事件 1 将使工期拖延 14 天（2 分） 。事件 2 将使工期再延长 7 天（2 分） 。如果承包人 提出工期索赔，只能获得由于事件 1 导致的工期拖延补偿，即延期 14 天（2 分） 。因为原 有地下管网资料应由业主提供，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而 设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准（2 分） 。 5 （本小题 5 分） 还有：实际施工进度图（1 分）
49、；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况（1 分） ； 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析（1 分） ；解决问题的措施（1 分） ；计划调整意见和 建议（1 分） 。 典型案例 14 背景资料 某市政跨河桥上部结构为长 13 m 单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身 构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图(如图 2)，经监理工程师批准后实施。 在施工过程中，发生了以下事件： 事件一：在进行 1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜， 为处理此质量事故，造成 3 万元损失，工期延长了 5 d。 事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期 拖延了 4d，1#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2 万元。 事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后， 就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现
