1、2009-2012 年度全国二级建造师执业资格考试试卷及答案 建设工程法规及相关知识 人和建筑培训中心 2013 年元月 2009 年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案 一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。 A民法 B商法 C经济法 D诉讼法 2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。 A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B订立建设工程合同应当采取要式法律行为 C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为 3引起
2、债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。 A合同 B扶养 C不当得利 D无因管理 4根据物权法规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。 A在建工程可以作为抵押物 B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物 C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产 D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权 5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。 A买卖合同生效 B转移登记 C交付 D买方占有 6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价 的（ ）。 A20 B30 C50 D80 7建
3、筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上 人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。 A建设用地规划许可证 B建设工程规划许可证 C施工许可证 D安全生产许可证 8按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。 A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程 C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人 9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。 A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不
4、得对专业工程进行分包 C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单 位 10甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量 问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的 50。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单 位索赔 20 万元。则下列说法正确的是（ ）。 A由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B因约定各自承担 50，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任 C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任 D只有甲公司无力
5、承担，乙公司才应先承担全部责任 11按照招标投标法及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（ ）。 A施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D经济适用房工程 12根据招标投标法规定，投标联合体（ ）。 A可以牵头人的名义提交投标保证金 B必须由相同专业的不同单位组成 C各方应在中标后签订共同投标协议 D是各方合并后组建的投标实体 13按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。 A相互约定抬高或者降低投标报价 B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C相互探听对方投标
6、标价 D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标 14招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D定向招标 15招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开始发售招标文件，3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄 清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（ ）处。 A1 B2 C3 D4 16根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可 以任职的岗位是（ ）
7、。 A施工企业的总经理 B施工项目的负责人 C施工企业的技术负责人 D施工企业的董事 17施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达 7000 余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。 A特别重大 B重大 C较大 D一般 18某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由 （ ）负责调查。 A国务院 B省级人民政府 C设区的市级人民政府 D县级人民政府 19监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。 A要求施工单位整改 B要求施工单位停止
8、施工 C向安全生产监督行政主管部门报告 D向建设工程质量监督机构报告 20甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙 公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。 A甲公司负主要责任本文 B乙公司负主要责任 C乙公司负全部责任 D监理公司负主要责任 21安全生产许可证的有效期为（ ）年。 A2 B3 C4 D5 22下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。 A建设单位不得将建设工程肢解发包 B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标 C建设单位不得任意压缩合同工期 D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能
9、委托原设计单位提交设计方案 23根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工 程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。 A主体结构 B电气 C装饰 D暖通 24根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。 A应当依法取得相应等级的资质证书 B不得转让工程监理业务 C可以是建设单位的子公司 D应与监理分包单位共同向建设承担责任 25施工单位于 6 月 1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建 设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工期。
10、则施 工单位承担的保修期应于（ ）起计算。 A6 月 1 日 B8 月 30 日 C10 月 8 日 D10 月 20 日 26建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。 A工程质量保修制度 B施工许可制度 C竣工验收备案制度 D工程质量事故报告制度 27建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保 等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A10 B15 C 30 D60 28按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所 指的产品是（ ）。 A购
11、买的电气材料 B购买的塔吊设备 C现场制作的预制板 D商品混凝土 29根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。 A必须有产品质量检验合格证明 B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期 D应当有警示标志或者中英文警示说明 30某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（ ）。 A将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里 B对已受污染的潜水和承压水混合开采 C冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖 D直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训 31下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。 A对不符合节
12、能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证 B对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施 C国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统 D企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准 32某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。 A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火 B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里 C禁止仓库保管员晚上在仓库里居住 D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里 33根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从 当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 A2
13、个月 B6 个月 C1 年 D2 年 34李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工 签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算 工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。 A应当与其签订固定期限劳动合同 B应当与其签订无固定期限的劳动合同 C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D可以不与之签订劳动合同，因其是临时工 35某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得 超过（ ）个月。 A1 B2 C3 D6 36职工李某因参与打架斗殴被判处有期
14、徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动 合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种 劳动合同解除的方式称为（ ）。 A随时解除 B预告解除 C经济性裁员 D刑事性裁员 37按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。 A企业工会代表企业职工 B企业每一名职工 C企业 10 名以上职工 D企业绝大部分职工 38重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。 A1 B2 C3 D4 39根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税 款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。 A0.1 B
15、0.5 C1 D5 40下列属于行政处罚的是（ ）。 A没收财产 B罚金 C撤职 D责令停产停业 41施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯 （ ）。 A重大责任事故罪 B重大劳动安全事故罪 C工程重大安全事故罪 D以其他方式危害公共安全罪 42下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。 A收养关系 B劳动合同 C税款代扣合同 D赠与合同 43下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。 A合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用 B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效 C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予
16、以解释 D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释 44要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。 A寄送的价目表 B投标书 C拍卖公告 D招股说明书 45甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到 了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。 A发出 B撤回 C撤销 D变更 46某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主 张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。 A违约责任 B侵权责任 C缔约过失责任 D行政责任 47某建筑材料买卖合同
17、被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。 A返还财产 B赔偿损失 C罚金 D折价补偿 48根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。 A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年 C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果 D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同 49某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期 限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。 A附条件合同，条件成就合同解除 B附条件合同，
18、条件成就合同生效 C附期限合同，期限届满合同解除 D附期限合同，期限届满合同生效 50甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款 时，应当由（ ）承担违约责任。 A甲公司向乙公司 B乙公司自己 C丙公司向乙公司 D甲公司和丙公司共同向乙公司 51某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 4 000 元吨，约定 6 月 1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8 月下旬，国家调整价格为 3 400 元吨，供货商急忙交货。 双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（ ）。 A应按合同约定的价格 4 000 元吨结算 B应按国家确定的最
19、新价格 3 400 元吨结算 C应当按新旧价格的平均值结算 D双方协商确定，协商不成的应当解除合同 52甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司 150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙 公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。 A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭 53下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。 A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B因拖延民工
20、工资，部分民工停工抗议导致工期延误 C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付 54建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。 A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B双方签收的仲裁调解书 C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书 55民事诉讼的证据不包括（ ）。 A书证 B物证 C视听资料 D科学实验 56根据民事诉讼法规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。 A本案审判员 B涉及本案的鉴定人员 C本案原告诉讼代理人 D本案被告的
21、亲属 57对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。 A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B除简易程序外均采用合议庭制 C所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D一个案件须由两级人民法院审理才告终结 58下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。 A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院 D房屋买卖纠纷实行“原告就被告“原则 59当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全 权代理“。则张律师有权代为
22、（ ）。 A陈述事实、参加辩论 B承认、放弃、变更诉讼请求 C进行和解 D提起反诉或上诉 60下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。 A仲裁委员会由当事人自主选定 B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C仲裁审理以公开审理为原则 D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销 二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错 项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 61根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。 A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B人民法院对保全财产予以查封
23、C监察机关给予机关工作人员降级处分 D建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E行政拘留 62根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。 A在法律面前一律平等 B有言论、出版、游行和示威的自由 C有宗教信仰的自由 D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权 E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利 63下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。 A建设工程施工合同中的工程价款 B建设工程施工合同中的建筑物 C建材买卖合同中的建筑材料 D建设工程勘察合同中的勘察行为 E建设工程设计合同中的施工图纸 64国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。 A出租 B出让 C划拨 D抵
24、押 E转让 65根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。 A北京故宫修缮工程 B长江汛期抢险工程 C工地上的工人宿舍 D某私人投资工程 E部队导弹发射塔 66在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金 可以是（ ）。 A银行保函 B银行承兑汇票 C企业连带责任保证 D现金 E实物 67按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。 A联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议 B交纳投标保证金超过规定数额 C投标人是响应招标、参加投标竞争的个人 D投标人在开标后修改补充投标文件 E
25、投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应 68生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不 足导致的后果承担责任。 A公司董事会 B公司法定代表 C个人经营的投资人 D公司股东 E公司工会 69施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（ ）。 A制定安全生产规章制度和操作规程 B确保安全生产费用的有效使用 C组织制定安全施工措施 D消除安全事故隐患 E及时、如实报告生产安全事故 70下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（ ）。 A总承包单位不得将主体工程对外分包 B分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责 C总承包单位与每一分包单位
26、就各自分包部分的质量承担连带责任 D施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工 E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务 71建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。 A同时规划 B同时设计 C同时施工 D同时竣工验收 E同时投产使用 72下列属于承担民事责任的方式是（ ）。 A赔偿损失 B返还财产 C支付利息 D支付违约金 E支付定金 73下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。 A受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交 B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力 C承诺一经送达要约人即发生法律效力 D撤销承诺的通知应当在双方签订书面
27、合同前到达要约人 E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出 74对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。 A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的 D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。 A发包人严重拖欠工程价款 B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准 C发包人坚决要求工程设计变更 D项目经理与总监理工程师积怨太深 E要求承担
28、保修责任期限过长 76某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予 以采用，则下列说法正确的是（ ）。 A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格 B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔 C由此延误的工期由施工单位承担违约责任 D只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺 E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更 776 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于 资金周转困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，买方予以签收。下列说法正确的
29、是（ ）。 A买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B买卖合同自 6 月 10 日成立 C买卖合同自 6 月 1 日成立 D若卖方不能交付货物，应返还 50 万元 E若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元 78根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，当事人无需要举证证明的事实有（ ）。 A太阳自东方升起，自西方落下 B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险 C人所共知的某企业偷工减料 D已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实 E已被人民法院生效裁判所确认的事实 79根据仲裁法和民事诉讼法规定，的情形包括（ ）。 A约定的仲裁协议无效 C适用法律确有错误 E申请人死亡对国内仲裁而言
30、，人民法院不予执行仲裁裁决 B仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 D原仲裁机构被撤销 80我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）。 A只有注册以后才能执业 B一次注册终生有效 C均需接受继续教育 D不得同时注册于两家不同的单位 E均有各自的职业范围 参 考 答 案 一、单项选择题 1.C 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.B 21.B 22.D 23.A 24.D 25.A 26.A 27.B 28.C 29.A 30.D 31.D 32.C 33.C 3
31、4.B 35.B 36.A 37.A 38.C 39.B 40.D 41.C 42.D 43.B 44.B 45.C 46.C 47.C 48.C 49.C 50.A 51.B 52.C 53.C 54.B 55.D 56.D 57.B 58.A 59.A 60.A 二、多项选择题 61.BCD 62.ABCD 63.BCE 64.BC 65.ABCE 66.ABD 67.ACE 68.ABC 69.BCDE 70.AC 71.BCE 72.ABD 73.CE 74.CDE 75.AB 76.ABD 77.ACE 78.ABDE 79.ABC 80.ACDE 2010 年度全国二级建造师执业资
32、格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案 一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每个备选项中，只有 1 个最符合题意。 ） 1、 根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款，2010 年 6 月 1 日，乙 单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ） 。 A.中断 B.中止 C.终止 D.届满 2、 二级注册建造师注册证书有效期为（ ） 。 A1 B.2 C.3 D.4 3、 下列规范性文件中，效力最高的是（ ） 。 A行政法规 B.司法解释 C.地方性法规 D.行政规章 4、 没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发
33、生的债称为（ ）之债。 A合同 B.侵权 C.不当得利 D.无因管理 5、 根据物权法的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。 A合同签订 B.备案 C.交付 D.登记 6、 下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ） 。 A初始注册 B.年检注册 C.变更注册 D.增项注册 7、 某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价 的（ ）%。 A20 B.30 C.40 D.50 8、 根据物权法的相关规定，不得抵押的财产是（ ） 。 A正在建造的航空器 B.土地所有权 C.生产原材料 D.荒地承包经营权 9、 我国建筑业企业资质分为（
34、 ）三个序列。 A.工程总承包、施工总承包和专业承包 B.工程总承包、专业分包和劳务分包 C.施工总承包、专业分包和劳务分包 D.施工总承包、专业承包和劳务分包 10、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。 A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B.可以另一个建筑施工企业的名义 C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书 11、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投 标人（ ） 。 A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人 B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标
35、文件 C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收 12、根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ） 公开进行。 A任意时间 B.投标有效期内 C.提交投标文件截止时间的同一时间 D.提交投标文件截止时间之后三日内 13、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ） 。 A.审查投标人资格 B.编制标底 C.组织开标 D.进行评标 14、根据安全生产法规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测， 这一规定属于安全生产保障措施中的（ ） 。 A组织保障措施 B.管理
36、保障措施 C. 经济保障措施 D.技术保障措施 15、书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。 A评标委员会 B.招标人 C.招标代理机构 D.招标投标管理机构 16、根据建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措 施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。 A建设单位要求适用的 B.监理单位制定的 C.工程建设推荐性 D.工程建设行业 17、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。 A建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.总承包单位和分包单位共同 18、在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架、模板等自升
37、式架设设施，必须由（ ） 承担。 A总承包单位 B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位 D.设备出租单位 19、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（ ） 。 A在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证 B.依法参加工伤社会保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交 纳保险费 C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D.有保证工程质量和安全的具体措施 20、根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。 A1 B.2 C.3 D.4 21、某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡
38、，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该 事故属于（ ）事故。 A特别重大 B.重大 C.较大 D.一般 22、依据建设工程质量管理条例 ，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。 A工程价款结算完毕 B.施工完毕 C.提交工程竣工验收报告 D.竣工验收合格 23、某工程设计文件需要作重大修改，则（ ） 。 A设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用 B.设计单位可直接进行修改 C.应由建设单位报原审批机关批准 D.须开专家论证会后，设计单位方可修改 24、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术论证， 并报批准该项标准的建设行政主
39、管部门或国务院有关主管部门审定。 A建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 25、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批、编号和发布的标准，属于（ ） 。 A国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准 26、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程 开工（ ）日前向工程所在地县及以上人民政府环境保护行政主管部门申报。 A10 B.15 C.20 D.30 27、以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ） 。 A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C.不符合强制性节能标准的项
40、目不得开工建设 D.省级人民政府建设行政主管部门可以制定低于行业表征的地方节能标准 28、建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（ ）审核，未经审核或经审核不合 格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。 A建设行政主管部门 B.公安消防机构 C.安全生产监管部门 D.规划行政主管部门 29、某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。 A企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C.企业的职工代表和企业代表 D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表 30、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期
41、应在（ ）的 期间范围内确定。 A15 日 B.1 个月 C.2 个月 D.3 个月 31、非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ） 。 A7 天 B.15 天 C.20 天 D.30 天 32、工程建设强制性标准由（ ）负责解释。 A国务院质量监督检验检疫总局 B.国务院建设行政主管部门 C.省级人民政府建设行政主管部门 D.工程建设标准批准部门 33、根据税收征收管理办法规定，对不按时交纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加 收滞纳税款（ ）的滞纳金。 A万分之五 B.千分之五 C.万分之三 D.千分之三 34、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ） 。 A工地的塔吊倒塌造成临近
42、的民房被砸塌 B.某施工单位未按照合同约定工期竣工 C.因台风导致工程损害 D.某工程存在质量问题 35、按照行政处罚法的规定， （ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规 36、根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（ ） 。 A.双务合同 B.有偿合同 C.实践合同 D.要式合同 37、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ） 。 A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.询价 38、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（ ） 。 A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人 B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C.撤
43、回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人 39、缔约过失责任与违约责任的区别主要表现在（ ） 。 A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段 B.前者须主观故意，后者须主观过失 C.前者是侵权责任，后者是合同责任 D.前者无须约定，后者须有约定 40、甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待 定，乙回函表示：一个月内可供货 2000 吨，甲未作表示。下列表述正确的是（ ） 。 A.该供货合同成立 B.该供货合同已生效 C.该供货合同效力待定 D.该供货合同未成立 41、某建筑公司从本市租赁若干
44、工程模板到外地施工，施工完毕后 ，因觉得模板运回来费用很高，建 筑公司就擅自将该批钢材处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给建筑公司。则建筑公司处理该批模 板的行为（ ） 。 A.无效 B.有效 C.效力待定 D.失效 42、甲乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效。则该合同是（ ） 。 A.附生效时间的合同 B.附生效条件的合同 C.附解除条件的合同 D.附终止时间的合同 43、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后 1 个月内支付材料款。 期间，建设单位经营状况严重恶化。供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货。则供 应商的行为属于行使（ ）
45、 。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 44、根据合同法规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使撤销权。 A.1 B.2 C.5 D.20 45、根据合同法规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ ） 。 A.变更 B.重新协定 C.原则上变更 D.未变更 46、合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）条款的效力。 A.履行时间 B.履行地点 C.争议解决 D.质量检验 47、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。 A.应当适用违约金 B.应当适用定金 C.可以选择违约金或者定金 D.可以同时适用违约金和定
46、金 48、主债权债务合同无效，担保合同（ ） ，但法律另有规定的除外。 A.仍然有效 B.无效 C.在担保期间内有效 D.效力待定 49、以下不属于民事纠纷处理方式的是（ ） 。 A.当事人自行和解 B.行政复议 C.行政机关调解 D.商事仲裁 50、下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是（ ） 。 A.财产继承纠纷 B.劳动争议 C.婚姻纠纷 D.工程款纠纷 51、下列选项中，对调解的理解错误的是（ ） 。 A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B.仲裁调解生效后产生执行效力 C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D.法院在强制执行时不能制作调解书 52、在民事诉讼中，当事人不需要运用
47、证据加以证明的是（ ）的事实。 A.请求实体权益 B.免除自己法律责任 C.主张程序违法 D.对方承认 53、根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ） 。 A.保证 B.抵押 C.留置 D.定金 54、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（ ） 。 A.当事人代表 B.第三人 C.鉴定人 D.代理律师 55、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民法院提出书面 异议。 A.原审 B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地 56、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定 的，由（ ） 。 A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定 C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁
