新建梅州至潮汕铁路信息系统及相关工程.DOC

1、 新建梅州至潮汕铁路信息系统及相关工程 施工总价承包招标资格预审公告 招标编号： GC-2018- 22 1. 招标条件 本招标项目新建梅州至潮汕铁路信息系统及相关工程已由中国铁路总公司和广东省人民政府 关于新建梅州至潮汕铁路初步设计的批复（铁总鉴函 2015 1186号）、中国铁路总公司关于新建梅州至潮汕铁路建桥和揭阳潮汕机场站站房及相关工程补充初步设计的批复（铁总鉴函 2017 275号）、中国铁路总公司关于新建梅州至潮汕铁路梅州西站等 4站站房、雨棚及相关工程修改初步设计的批复（铁总鉴函 2017 949号）批准建设，建设单位为中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部，项目业主为广东

2、梅汕客专有限责任公司 ，建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府及银行贷款，项目出资比例为项目资本金 50%，其中中国铁路总公司 30%， 广东省人民政府 70%，其余为银行贷款，招标人为中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部。本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。 2. 项目概况与招标范围 2.1 工程概况及规模 新建梅州至潮汕铁路（以下简称梅汕铁 路）位于广东省东部，起自梅州市，途经揭阳市，南至潮州市。线路全长约 122.4km，全线设梅州西、畲江北、建桥、丰顺东、揭阳北、潮汕机场、潮汕等 7个车站（其中潮汕站为接轨站

3、），信息招标范围包括梅州西、揭阳北、畲江北、丰顺东、建桥、潮汕机场等 6个新建车站、既有潮汕站改造、沿线生产生活设施（包括公安派出所、警务区、维修车间 /工区、潮汕动车运用所）的信息系统工程以及本线接入广州铁路局集团公司局端的信息系统工程。 2.2建设地点 广东省梅州市、揭阳市、潮州市 2.3 主要技术标准： 铁路等级：客运专线。 速度目标值 ： 250km/h 。 正线数目：双线。 正线线间距： 4.6m。 最小曲线半径：一般地段 4500m，困难地段 3500m。 最大坡度： 15 ，个别地段经检算不超过 20 。 到发线有效长度： 650m。 列车运行控制方式：自动控制。 调度指挥方式：

4、调度集中。 最小追踪间隔： 3 分钟。 2.4 计划工期 计划于 2018 年 6 月 1 日开工， 2019 年 4 月 30 日竣工，总工期 11 个月。 2.5 招标范围 ： 本次招标内容为全线设计范围内的信息工程，具体 如下： 1）梅州西站、畲江北站、建桥站、丰顺东站、潮汕机场站、揭阳北 站 六 站站 房 信息工程； 2）梅州西、揭阳、畲江北、丰顺东四 站 室外停车场信息工程； 3）沿线生产生活房屋（不含四电房屋）信息工程； 4）既有杭深线潮汕站改造信息工程。 主要工作内容为 ： 第六章信息工程（综合布线系统 、客服电源系统 、计算机网络与信息安全 、客票发售与预订系统 (TRS) 、

5、客运服务系统 (PTSS) 、公安管理信息系统 (PSMIS) 、车站办公自动化系统 、车站电源与环境监控系统 、车站门禁系统、停车场管理信息系统、动车所管理信息系统等）；第十一章其他费用。 2.6 标段划分 本次招标项目划分为 1 个标段，标段编 号： MSZH-5 标。 3. 申请人资格要求 3.1 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人； 3.2 资质要求 申请人须具有计算机系统集成一级资质。 3.3 业绩 及人员 要求 递交资格预审申请文件之日起前 5 年内申请人应具有本项目设计技术标准等级及以上铁路站房客服及相关工程系统施工业绩（包括中标通知书、合同影印件及合同实施过程中的主要供货清

6、单 、竣工验收报告 ）不少于 1 项，确保客服系统技术产品的安全稳定， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 申请人拟派项目经理须具有铁路工程或机电工程或通信与广电工程专业一级注册 建造师执业资格证书和具有有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。 3.4 本次资格预审不接受联合体申请。 3.5 申请人须具有认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书，具有有效的安全生产许可证； 3.6 未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。 3.7 未在广铁集团通报的停标处罚期内。 3.8 申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在 20

7、17 年 4 月 2018 年 4 月 （递交资格预审文件之日起 1 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录； 3.9 本项目要求投标人不属于失信被执行人，是以投标截止日在“信用中国”网站（ ）查询结果作为评标时的判断依据。 3.10 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函 201639 号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件。 4.资格预审方法 本次资格预审采用合格制。 5. 资格预审文件的获取 5.1 请申请人于 2018年 4月 9日至 2018年 4月 13日， 每日上午 9:00时至 1

8、1:00时，下午14:00时至 16:00时（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333号，下同）持单位介绍信、汇款凭证复印件（盖单位公章）、购买人身份证原件及复印件（盖单位公章）以及 广州建设工程投标报名申请表 原件（一式两份，广州公共资源交易中心网站下载表格）购买资格预审文件， 申请 人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记 及电子签章 ，办理详情参见广州公共资源交易网（ http:/）服务指南栏目 。 5.2 资格预审文件每套售价 500元人民币，采用银行汇款方式，售后不退。本次招标只接受银行汇款，不接受现金或其他方式，并确保在购买资格

9、预审文件之前将上述费用汇至招标人指定账户。 5.3 资格预审文件不接受邮购。 6. 资格预审申请文件的递交 6.1 递交资格预审申请文件的时间为 2018年 4月 25日 09时 00分至 10时 00分，递交资格预审申请文件的截止时间（申请截止时间，下同）为 2018年 4月 25日 10时 00分，在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333号）递交资格预审申请文件。 递交资格预审申请文件需持授权委托书与被授权人身份证复 印件 。 6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理 。 7. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投

10、标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 8. 联系方式 招标人：中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 地 址：深圳市罗湖区和平路船步街 15号渔景大厦 邮 编： 518001 联系人：易臻翔 电 话： 0755-61381758 传 真： 0755-61381758 电子邮件： 户 名： 广东梅汕客运专线有限责任公司 开户银行： 农行深圳市 布吉支行 账 号： 41025900040049928 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 法定代表人

11、签字： 2018 年 4 月 3 日 附件一 投标人业绩证明 （项目名称） 由 （发包人） 于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理（站长） 为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。 项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 附件二 项目经理（站长）业绩证明 （项目名称） 由

12、 （发包人） 于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理（站长）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或 项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在 （项目名称） 任项目经理。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目经理（站长）中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。附件

13、三 项目总工（技术负责人）业绩证明 （项目名称） 由 （发包人） 于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或 项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在 （项目名称） 任项目总工（技术负责人）。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。