1、鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程招 标 文 件招 标 人：平阳县国阳铁路投资有限公司 招标代理人：温州市华夏建设工程招标代理有限公司鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程1招标公告1. 建设单位：平阳县国阳铁路投资有限公司2. 工程名称：鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程3. 工程地点：平阳县鳌江镇4. 立项文号：平发改投资（2014）17 号5. 工程概况：总建筑面积约 59935 平方米，计容面积 49891 平方米（住宅建筑面积 39351 平方米，商业建筑面积 8726 平方米，其他配套用房建筑面积 1814 平方米）；不计容面积 10044平方米（地下室建筑面积
2、 9653 平方米，架空层面积 391 平方米）。地上建筑 3 幢，最高层数32 层。本次招标电梯共 11 台。其中 1#楼 4 台，2#楼 4 台，3 号楼 3 台，具体规格型号及提升层数、速度等详见图纸及设备技术规格表。6. 招标内容、范围：电梯设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作7. 工程质量要求：合格。8. 工期：与土建工期同步，安装工期：90 日历天。9. 资质要求：合格的电梯设备制造商或供应商。需符合以下要求：投标人为制造商时，制造商须具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯设备的制造许可证 C 级及以上资质； 投标人为供应商时，供
3、应商应具有合格制造商针对本项目的授权书及其产品制造许可证 C 级及以上资质；投标人应为合格的供应商或制造商，且必须具备相应电梯设备的特种设备安装改造维修许可证 C 级及以上或具有一定技术实力和管理能力且营业执照经营范围内含电梯安装的企业（建市201520 号），或与具备上述相应安装资质的单位组成联合体投标，联合体共同投标的，需由牵头人刷卡报名；没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动；投标人及其拟派的项目负责人自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止日前（以法院判决书日期为准）无行贿犯罪记录。10. 招标文件(含图纸)下载：凡有意参加投标者，请于 2017 年 9 月 18
4、 日至 2017 年 10 月 17 日，在平阳县公共资源交易信息网(http:/）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。11. 投标报名：报名时间：2017 年 9 月 18 日至 2017 年 10 月 17 日报名方式：网上报名。（在平阳县公共资源交易信息网(http:/）上自行报名。)12. 投标文件递交：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年 10 月 17 日 09时 30 分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）13.其他说明：此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人
5、，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于办理平阳县公共资源电子交易系统企业库入库及数字证书和电子签章的通知”。14. 建设单位联系人： 蒋先生 057763266008代理单位联系人： 温先生 13616616116 平阳县国阳铁路投资有限公司温州市华夏建设工程招标代理有限公司2017 年 9 月 18 日鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程2总 目 录一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）评标（七）合同的授予（八）其他事项
6、三、合同主要条款四、招标内容及要求五、技术要求和规范六、投标文件格式七、评标办法附件一、图纸及资料(电子版)鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程3一、投标须知前附表项号 条款号 内 容 说明与要求1 1.1 工程名称 鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程2 1.1 建设地点 平阳县鳌江镇3 1.1 建设规模总建筑面积约 59935 平方米，计容面积 49891 平方米（住宅建筑面积 39351 平方米，商业建筑面积 8726 平方米，其他配套用房建筑面积 1814 平方米）；不计容面积10044 平方米（地下室建筑面积 9653 平方米，架空层面积 391 平方米）。地上建筑 3
7、幢，最高层数 32 层。本次招标电梯共 11 台。其中 1#楼 4 台，2#楼 4 台，3 号楼3 台，具体规格型号及提升层数、速度等详见图纸及设备技术规格表。4 1.1 承包方式 包工包料5 1.1 质量要求 合格6 2.1 招标范围电梯设备的设计、制造、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作，具体参数及技术要求，详见本招标文件第三，四部分。7 2.2 工期要求 与土建同步，安装工期 90 日历天8 3.1 资金来源 已落实9 4.1 投标人要求合格的电梯设备制造商或供应商。需符合以下要求：投标人为制造商时，制造商须具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯设备的
8、制造许可证 C级及以上资质；投标人为供应商时，供应商应具有合格制造商针对本项目的授权书及其产品制造许可证 C 级及以上资质；投标人应为合格的供应商或制造商，且必须具备相应电梯设备的特种设备安装改造维修许可证C 级及以上或具有一定技术实力和管理能力且营业执照经营范围内含电梯安装的企业（建市201520 号），或与具备上述相应安装资质的单位组成联合体投标，联合体共同投标的，需由牵头人刷卡报名；没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动；投标人及其拟派的项目负责人自 2014 年 1 月 1 日起至投标截止日前（以法院判决书日期为准）无行贿犯罪记录。10 4.2 资格审查方式 资格后审
9、 11 13.1 工程报价方式 固定含税价格12 15.1 投标有效期 90 日历天（从投标截止之日算起）鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程413 16.1 投标保证金1、金额：人民币 80000 元（大写捌万元）；2、必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，银行账号为：工行平阳县支行帐号（9558 8512 0300 1513 926），并应于 2017 年 10月 17 日 09 时 30 分前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。备注：各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（
10、汇）的时间差风险。保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。如投标单位基本存款账户信息发生变更，应当在投标保证金截止时间之前到平阳县公共资源交易中心办理基本存款账户信息变更手续。14 7.3 网上下载招标文件 （含图纸）时间开始时间：2017 年 10 月 17 日 09 时 30 分 下载网址：平阳县公共资源交易信息网（http:/）建设工程项目窗口下载。15 5.1 踏勘现场 招标人不集中组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行前往。16 8.1 投标人疑问清单 递交 2017 年 10 月 8 日以前在平阳县
11、公共资源交易信息网（http:/）建设工程项目窗口提交。17 8.1 下载招标文件 答疑纪要 2017 年 10 月 10 日以后在平阳县公共资源交易信息网（http:/）建设工程项目窗口下载。18 17 投标人的替代方案 不允许19 18.1 投标文件份数商务标、资信技术标各一份正本，四份副本；资格后审申请书一份正本，四份副本。证书原件一套。20 20.1 投标文件提交地点收件人：温州市华夏建设工程招标代理有限公司地点：平阳县公共资源交易中心二楼代理公司窗口（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）二楼）21 21.1 投标文件递交 截止时间 2017 年 10 月 17
12、日 09 时 30 分22 24.1 开 标开始时间：2017 年 10 月 17 日 09 时 30 分（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）二楼）23 31.3 评标方法与标准 投标须知第 31.3 款24 35 履约担保 履约担保的形式：现金或银行保函履约担保的金额： 合同价 5% 25 联系方式招标单位：平阳县国阳铁路投资有限公司联系人： 蒋先生 联系电话： 招标代理单位：温州市华夏建设工程招标代理有限公司联系人：温先生 ，联系电话：13616616116 鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程526 注意事项招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县公
13、共资源交易信息网（http:/ ）“建设工程”栏上发布（上传），投标人必须在投标截止时间前随时关注发布的信息内容，否则引起的后果由投标人自行承担。注：（1）本表关于招标工程项目的具体资料是对“ 投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。（2）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的由招标人或代理公司负责解释为准。 鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程6二、投标须知（一）总 则1. 工程说明1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第 1 项第 5 项。本项目纳入总包管理，中标人应服从总包单位的统一管理。1.2 本招标工程项目按照中华人民共和国建
14、筑法、中华人民共和国招标投标法及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），并经平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，现通过公开招标方式择优选定承包人。1.3 本工程的招标工作由平阳县国阳铁路投资有限公司（招标人）委托温州市华夏建设工程招标代理有限公司（招标代理机构）组织实施，平阳县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。2. 招标范围及工期2.1 本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第 6 项；2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第 7 项。3. 资金来源3.1 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第 8 项，其中部分资金用于本工程合同项目的合格支
15、付。4. 合格的投标人4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第 9 项。4.2 本招标工程项目采用本须知前附表第 10 项所述的资格审查方式确定合格投标人。4.3 本次招标采用资格后审的方式，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。4.4 由两个以上法人或其它组织组成一个联合体，以一个投标人身份共同投标时，除符合本须知第 4.1、4.2 款的要求外，还应符合下列要求：4.4.1 投标人的投标文件及中标后签署的协议书对联合体各方均具法律约束力；4.4.2 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；4.4.3 联合体各方不得再
16、以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体投标将被拒绝；4.4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；4.4.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；4.4.6 联合体的主办人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；4.4.7 除非另有规定或说明，本须知中“ 投标人”亦指联合体各方。4.5 投标人必须对本须知第 2 条款中的全部招标内容
17、进行投标，不允许只对其中的部分内容投标。5. 踏勘现场鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程75.1 投标人应按本须知前附表第 15 项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6. 投标费用6.1 投标人应承担其
18、参加本招标活动自身所发生的费用。（二） 招标文件说明7. 招标文件的组成7.1 招标文件包括下列内容：（1）投标须知前附表（2）投标须知（3）合同主要条款（4）招标内容及要求（5）技术要求和规范（6）投标文件格式（7）评标办法附件一、图纸及资料7.2 除 7.1 内容外，招标期间招标人在规定时间内以发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3 投标人将按本投标须知前附表第 14 项规定的时间和地点购领招标文件。7.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间内在在平阳县公
19、共资源交易信息网（http:/）“建设工程”上向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。8. 招标文件的质疑与答疑8.1 如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http:/ ）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http:/）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明
20、确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。8.2 招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7 天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http:/ ）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足 7 天，相应延长投标截止时间。9. 招标文件的澄清或修改鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程89.1 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：
21、http:/）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间 15 天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并由平阳县公共资源交易信息网（http:/）“建设工程” 栏发布信息向所有投标人公布。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确
22、的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。 9.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10. 投标文件的语言及度量衡单位10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11. 投标文件的组成11.1 投标文件由商务标部分、资信技术标部分、资格后审申请书部分（含相关资料）三
23、部分组成。采用资格后审的还应包括资格审查文件。相关证书、资料原件备查。11.2 商务标部分，内容包括：11.2.1 投标函（格式 1）；11.2.2 投标报价表（格式 2）；11.2.3 商务偏离表（格式 8）（付款方式和合同条款的响应均放在此处,如不填写将视为对招标文件要求无偏差）。11.3 资信技术标部分，内容包括：11.3.1 授权委托书（格式 3-2）；11.3.2 质保期后 4 年维修费用报价（格式 3-3）11.3.3 设备供货范围详细清单（格式 4）；11.3.4 随机附件、备品备件及专用工具一览表（格式 5）；11.3.5 供业主选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览
24、表（格式 6）；11.3.6 投标设备技术响应表（格式 7）；11.3.7 投标设备技术说明书；11.3.8 技术偏离表（格式 8）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；11.3.9 2014 年以来同类项目（工程）业绩一览表（格式 9）；11.3.10 项目服务人员一览表（格式 10）；11.3.11 售后服务、技术服务及技术培训等情况及相关承诺（如代理商投标，还须另外提供制造商授权的产品维保单位的相关证明文件及该维保单位的售后服务、维保等的承诺（加盖该维鳌江火车站站前区西塘安置房建设项目电梯工程9保单位公章）；11.3.12 项目实施计划（含设备供应及施工进度表及施工方法说明书等）11.
25、3.13 资信证明文件（格式 11）；包括：投标人及制造商营业执照（副本）、税务登记证（副本）； ISO9000 等认证证书（如有）；特种设备制造许可证（明细表）、特种设备安装改造维修许可证或具有一定技术实力和管理能力且营业执照经营范围内含电梯安装的企业（建市201520 号）、设备通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等、有关荣誉等投标人相关资质证明文件；11.3.14 投标人及制造商简介；11.3.15 技术规格书及设备样本；11.3.16 质保期满后，3 年内的维修和保养合同范本；11.3.17 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料。11.4 资格后审申请书
26、部分，内容包括：11.4.1 资格后审申请书；11.4.2 资格后审申请书附表：（1） 投标人的一般情况；（2） 投标项目负责人的一般情况；（3） 承诺书；（4） 驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；（5） 投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录表； （6） 没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设委员会、平阳县住房和城乡规划建设局）；（格式自拟）（7） 投标设备制造商的项目唯一授权书（代理商投标时须提供）；（8） 联合体协议书（如为联合体投标须提供）；11.4
27、.3 资格后审申请书相关证书资料复印件：（1） 投标人（包括联合体各方）企业营业执照副本（提供原件核对）。如为代理商，其营业执照经营范围应包含：销售或批发零售电梯等内容，如不具备上述经营范围的，应出具注册地工商行政管理部门证明证明其经营范围具有销售或批发零售电梯；（2） 投标设备制造商要求见本须知前附表第 9 项，应提供特种设备制造许可明细表副本（提供复印件加盖制造商公章）；（3） 投标人如为代理商，应具有制造商授权的代理资格，提供制造商出具的代理商资格有效证明文件（提供原件核对）；（4） 安装单位资质要求见本须知前附表第 9 项，应提供特种设备安装改造维修许可证副本（提供原件核对）；或具有一定技术实力和管理能力且营业执照经营范围内含电梯安装的企业（建市201520 号）（提供原件核对）；（5） 投标人及拟派项目负责人 2014 年 1 月 1 日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决书生效日期为准）。（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准,投标截止日前两个月内各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）（提供原件核对）。12. 投标文件格式12.1 投标文件包括本须知第 11 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖投标人公章。
