1、黄 埔 区 沿 江 高 速 双 沙 段 管 线 开 挖 路 面 修复 工 程交交 易易 文文 件件建 设 单 位： 广州市黄埔区建设局 招标代理单位（如有）： 广州市黄埔建设监理有限公司 日 期： 2014 年 1 月目录目录 .2第一章、交易须知 .3一、交易须知前附表 .3二、交易须知修改表 .5第二章 摇珠办法 .7一、摇珠办法修改表 .7第三章 合同条款 .10第四章 技术条件（工程建设标准） .11第五章 图纸及勘察资料 .13第六章 发包价及其工程量清单 .14第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标
2、明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目 内容 说明与要求1 定义建设单位（即发包人）： 广州市黄埔区建设局 招标代理（如有）： 广州市黄埔建设监理有限公司 设计单位： 监理单位： 2 工程名称 黄埔区沿江高速双沙段管线开挖路面修复工程 3 建设地点 黄埔区双沙 4 建设规模 拆除混凝土路面；开挖土方、石屑层；铺水泥石屑稳定层、混凝土路面及沥青混凝土路面；安装侧、平石；机械外运土、石方等 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工
3、。综合单价包干、项目措施费包干。6 质量标准 合格 7 承包范围 拆除混凝土路面；开挖土方、石屑层；铺水泥石屑稳定层、混凝土路面及沥青混凝土路面；安装侧、平石；机械外运土、石方等 8 工期要求 年 月 日计划开工，施工总期： 20 日历天。 9 资金来源 财政投资 10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。12 承包意向有效期 60 日历天（从报名截止之日计起）13领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资
4、源交易中心网站下载。项目 内容 说明与要求14 踏勘现场时间：自年月 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函两部分组成。16 报名资料份数 一份。17 报名的时间和地点1.报名起始时间：网上报名时间：从 2014 年 1 月 15 日 0 时 0 分至 2014 年 1 月 21日 23 时 59 分，现场递交报名资料时间：2014 年 1 月 22 日 9 时 0分。截止时间：2014 年 1 月 22 日 11 时 0 分。2.地点：广州公共资源交易中心报名窗口 09 。3.上述时
5、间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。18 摇珠时间和地点1.摇珠时间：2014 年 1 月 22 日 14 时 30 分 2.地点：广州公共资源交易中心第 05 开标室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的 10%。20 发包价本项目发包价为人民币 137891.27 元，其中安全文明施工费为 9708.04 元, 余泥渣土运输与排放费为 13004.06 元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21 保修期 按照建设工程质量管理条例规定22 合同价款的调整办法 23
6、建设工程质量检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法 （建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号： 3.1 修改类型：修改原文：报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证三部分组成。现文：报名资料由资格文
7、件、 承包意向承诺及声明函两部分组成。条款号： 3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号： 12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建
8、设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉现文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市城市道路养护维修类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以
9、赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市城市道路养护维修类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZZB 交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到
10、广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）附表一摇珠序号确认表工程名称：建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：序号 承包意向人名称 摇珠序号 承包意向人签名确认附表二摇珠结果确认表工程名称：建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：摇珠结果 摇珠序号 对应的承包意向人名称 承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人第三章 合同条款注：按广州市建设工程施工合同示范文本（穗建筑2013598 号）执行，另册。
