1、雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 1雷州市人民法院审判庭改造工程项目（采购编号：ZJCG2017C024；采购核准号：440000-201711-146098-0060）竞争性磋商采购文件湛江市政府采购中心编制二一七年十二月一日雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 2目录第一部分 竞争性磋商邀请函 .4第二部分 项目需求 .6第三部分 磋商须知 .14第四部分 附件：采购文件格式 .301 磋商响应书 .312 第一次报价表 .323工程分项分部报
2、价清单 .334主要施工材料说明一览表 .345施工组织及服务承诺 .356 项目负责人情况表 .367 同类业绩一览表 .378 信誉文件 .389 法定代表人授权委托书 .3910 中小企业声明函 .4011 小型、微型企业产品情况表 .4112 磋商保证金退还申请函 .4213 申请函（参考格式） .43第五部分 采购合同（格式） .44雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 3第一部分采购邀请函雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 4竞争性磋商邀
3、请函湛江市政府采购中心受采购人的委托，采用竞争性磋商方式对雷州市人民法院审判庭改造工程项目进行采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。 一、项目名称：雷州市人民法院审判庭改造工程项目采购。二、采购编号：ZJCG2017-C024。三、项目内容：具体详见采购文件项目需求 。四、供应商资格要求：1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。2、具备政府采购法第二十二条规定的条件且在本项目购买磋商文件截止前在“信用中国”网站（） 、中国政府采购网（）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （联合体投标的，所有联合体成员任一方存在不良
4、信用记录的，视同联合体存在不良信用记录） 。3、具有人民检察院出具的查询行贿犯罪档案结果告知函 。注：有关要求和事项见谈判须知 。4、具备有效的机电工程施工总承包三级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；5、拟派本工程项目的项目负责人必须是投标单位在册人员，具有机电工程专业二 级（或以上）注册建造师及具有电气工程师职称证书(根据粤建市函【2011】218 号文，省外注册的二级建造师暂不能跨省在我省注册，故不接受外省企业的二级注册建造师报名)，在报名时及中标后，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人；6、专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C 类） ，项目负责人和安全员不为
5、同一人且必须是投标单位在册人员（谈判时提供加盖当地社保局或税务局印章的 2017年以来任意时段的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章） ；7、具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；8、本项目不接受联合体报名。9、已登记报名并购买了采购文件。五、购买采购文件的时间：2017 年 12月 1日至 2017年 12月 8日（每天上午 9:30至 11:30，下午 3:00至 5:30；节假日除外） 。六、购买采购文件的地点：湛江市政府采购中心标书售发室。本采购文件不接受邮购。七、采购文件售价：人民币 100元/套（售后不退） 。八、购买本采购文件时须提交以下资料：雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性
6、磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 51、有效期内的法人或其他组织营业执照复印件（加盖公章） ；2、有效期内的机电工程施工总承包三级（或以上）或建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质复印件（加盖公章） ；3、信用中国网站 http:/ ；4、法定代表人委托书或单位介绍信原件及委托代理人身份证复印件加盖公章。 （注：法定代表人或委托代理人办理报名均须携带本人身份证原件核对） 。九、供应商递交磋商响应文件截止时间：2017 年 12月 12日上午 9时 30分（北京时间） 。十、供应商递交磋商响应文件地点：湛江市政府采购中心标书售发室。十一、磋商开始时间：在
7、供应商递交磋商文件截止时间后，以磋商小组成员全部就位为准。十二、磋商地点：湛江市政府采购中心会议室（具体以项目签到表注明的会议室为准）。十三、特别说明：已购买采购文件而不参加磋商的供应商，应在磋商时间截止前 1个工作日以书面形式函告集中采购机构。集中采购机构联系方式：1、集中采购机构：湛江市政府采购中心；2、地址：湛江市赤坎区体育北路 15号湛江商务大厦四楼；3、邮政编码：524000；4、咨询购买采购文件事宜：联系人：廖小姐；联系电话及传真：0759-3359823； 5、标前咨询电话：0759-3359813(黄小姐) ；标后咨询电话：0759-3335338；6、谈判保证金的咨询电话：0
8、759-3351652（李生） ；7、有关本项目的补充(更正)通知和采购结果查询请注意浏览广东省政府采购网：http:/ 118号；邮政编码：524000雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 6湛江市政府采购中心二一七年十二月一日第二部分项目需求雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 7项目需求一、项目名称：雷州市人民法院审判庭改造工程二、项目内容及预算价格： 序号 名称 单位 数量 预算单价（元） 小计（元）1雷州市人民法院审判庭改造工程项 1 498
9、315.34 498315.34预算总价：498315.34 元具体工程量见附后的湛江市工程预结算审核中心审定工程预算审核结论及图纸三、项目总体要求：1、工程概况（1）工程名称：雷州市人民法院审判庭改造工程（2）建设地址：广东省雷州市新城大道 118号 （3）工程概况：雷州市人民法院审判庭改造工程，电气安装、消防安装、内墙重新翻新、天花轻钢龙骨吊铝扣板，修改更换部分门窗，水、电、工程等，具体内容见设计图纸及招标工程量清单文件。（4）施工工期：30 个日历天。（5）资金来源：财政资金，建设资金已经落实。（6）工程质量要求：合格或以上。2、现场条件（1）施工场地：已具备开工条件。（2）施工用水：已
10、具备开工条件。（3）施工用电：已具备开工条件。（4）临时设施：由施工单位自行搭设。（5）施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施，施工方须无条件修复。3、施工要求1采购人不提供施工所需的食宿、办公场地，均由成交供应商外自行解决，其费用成交供应商自理；2采购人不提供临时及材料加工场，临时设施及材料加工由成交供应商在施工现场雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 8以外解决，其费用由成交供应商自理；3施工时间安排：上午：7：3012:00，下午 14:3022:00，如遇到特殊情况，以采购人书面或口头通知为准；4成交供应商应确保
11、施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；5由于施工地点比较特殊，成交供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：在规定的地域施工和活动；项目经理和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开；6须指定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程产品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，除追究当事人责任外，还要求在履约保证金中给予处罚。8成交供应商派驻本项目的专业人员至少不低于以下人员配置：项目负责人 1名（要求具有电气工
12、程师资格） 、专业项目负责人 1名（要求具有消防工程师资格） 、施工员2名（其中 1名具有机电工程师资格） 、质检员 1名、安全员 1名（具有安全生产考核合格证（C 类） 、材料员 1名、资料员 1名（以上派驻人员必须是本公司在册人员，签订合同时须提供加盖当地社保局或税务局印章的 2017年以来的社保缴纳证明原件及资格证书原件，否则，采购人有权向政府采购监管部门申请取消其成交资格） 。9、工程招标范围及内容工程采购范围按照采购文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容，范围包括：工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。10、承包方式根据采购人提供工程的施工图、施工图说明、
13、工程量清单、相关资料及说明，按建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2013）和广东省建设工程计价依据（2010）的规定和粤建市201015 号文的规定，由成交供应商包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包组织并通过验收。综合单价包干、项目措施费包干。不允许转包，不允许违法分包，如确需分包的项目，必须与建设单位协商并得到建设单位的同意，并且分包方必须具备相应的专业资质方可分包。四、采购项目技术要求1、工程施工技术要求（1）严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。（2）严格按照雷州市人民法院提供的施工图纸、技术资料要求进行施工。（3）按雷州市人民法院要求随时停工及开工
14、，可顺延竣工工日，但不签证误工费用。雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 9（4）每天清理施工现场周边垃圾及清洁路面，损坏沥青路面需及时修复。（5）减少灰尘及噪音，不得影响周围环境。2、材料要求和供应方式（1）成交供应商采购材料设备须提供质量认证证书由雷州市人民法院认可，才能进入施工，凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。（2）本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合招标文件，方可使用；（3）供应商
15、在投标报价时须提供主要材料的品牌厂家，填写主要施工材料说明一览表 ；（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。3、工程质量标准（1）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的，或施工程序不按施工规范的，雷州市人民法院有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。工程质量合格，但达不到投标时承诺的质量等级，成交供应商必须向雷州市人民法院交纳违约金。（2）确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和采购文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应
16、商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。（3）审批要求：成交供应商施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。（4）本工程的保修期按照有关规定执行，保修期 2年，保修期自竣工验收之日起计，在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商在接到雷州市人民法院提出要求返修的通知 48小时内应派人根据雷州市人民法院要求，按有关规范、标准进行返修，若非成交供应商原因造成返修的，返修费用由雷州市人民法院承担。若在规定时间内成交供应商违约，不派人按雷州
17、市人民法院要求进行返修的，雷州市人民法院可自行派人维修。若成交供应商经过 3次返修仍不能解决同一质量问题，雷州市人民法院可自行派人维修。若因成交供应商施工质量原因造成返修的，雷州市人民法院自行派人维修，返修费用由工程保修押金中扣出，若返修费用超出保修押金时，雷州市人民法院将按有关程序向成交供应商追讨。雷州市人民法院因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。雷州市人民法院审判庭改造工程项目竞争性磋商采购文件 采购编号：ZJCG2017-C024-湛江市政府采购中心 10( 5）成交供应商必须按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，并必须严格把好产品质量关，产品进场
18、须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经现场雷州市人民法院工作人员的验证、确认，符合标书要求，方可施工。4、工程竣工资料的要求（1）成交供应商的工程档案资料必须符合有关规范要求，在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。（2）成交供应商应在工程竣工验收前按湛江市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施意见 （若市建设行政主管部门有新规定，则按新规定执行）的有关规定提供工程资料，成交供应商应在工程竣工验收通过后协助采购人完成工程备案手续。（3）若本项目按湛财综200338 号文的要求使用新型材料，成交供应商需按湛
19、财综200338 号文的要求预留足够的时间通知采购人组织有关部门进行验收。成交供应商还需按湛财综200338 号文的要求向采购人提供完整的资料。,（4）项目结算完成终审后 20 天内，成交供应商应向采购人提交一份工程技术档案资料。（5）成交供应商如不在规定时间内按要求向采购人提供工程档案资料，每延误一天按每天伍佰元人民币罚款，并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算，直至提交合格的档案资料为止。五、商务要求1、工期要求（1）工期：完成本采购工程全部工作内容的采购工期为 60个日历天，开工日期由采购人发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过作为实际竣工日。（2）采购人欢迎各谈判供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本采购工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的投标文件。（3）本工程要求成交供应商按项目工期完成。因成交供应商原因工期延误每推迟一天向雷州市人民法院交合同价 0.3%的违约金。（4）因雷州市人民法院原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。注：不可抗力的约定：经有关部门鉴定的六级以上地震，正面吹袭施工地的十级以上台风和龙卷风及本工程施工区域内出现降雨量大于 200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾，并执行国家有关规定。2、缺陷责任期
