1、衡山西站综维工区职场环境及生产生活配套设施建设工程施工总价承包二次招标公告招标编号：GC-2018-361.招标条件本招标项目衡山西站综维工区职场环境及生产生活配套设施建设工程已由广铁集团计统处以预算形式（2017）计审武字 046-001 号）批准建设，施工图已经审核合格。项目业主为中国铁路广州局集团有限公司，建设资金来自自有资金，项目出资比例为全资，招标人为中国铁路广州局集团有限公司长沙房建公寓段。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1 项目概况：衡山西站综维工区职场环境及生产生活配套设施建设工程，新建衡山西站综合维修工区 2112.85 平方米，新
2、建配电房 71 平方米，新建门卫 38.5 平方米，新建二轮车棚 90 平方米，新建围墙 381 米， 拆除围墙 82 米，新建蓝球场防护网 112 米，新建排水暗沟 483 米，新建硬化面4780 平方米，绿化 1740 平方米等其他附属以及电力、通信、信息工程。2.2 招标范围：衡山西站综维工区职场环境及生产生活配套设施建设工程，新建衡山西站综合维修工区 2112.85 平方米，新建配电房 71 平方米，新建门卫 38.5 平方米，新建二轮车棚 90 平方米，新建围墙 381 米， 拆除围墙 82 米，新建蓝球场防护网 112 米，新建排水暗沟 483 米，新建硬化面4780 平方米，绿化
3、 1740 平方米等其他附属以及电力、通信、信息工程。2.3 工程主要内容及重难点工程：新建衡山西站综合维修工区 2112.85 平方米，新建配电房 71 平方米，新建门卫 38.5 平方米，新建二轮车棚 90 平方米，新建围墙 381 米， 拆除围墙 82 米，新建蓝球场防护网 112 米，新建排水暗沟 483 米，新建硬化面 4780 平方米，绿化 1740 平方米等其他附属以及电力、通信、信息工程。重难点工程：新建衡山西站综合维修工区 2112.85 平方米。2.4 标段划分：本项目工程范围内设 1 个标段。2.5 其他：工程总投资 1068.12 万元。建设总工期 6 个月3.投标人资
4、格要求3.1 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业，必须具有近三年内完成类似施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，申请人拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效安全生产考核合格证书，且未在其他在建项目任职。3.2 其他要求：（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；（4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。（6）申请人不得存
5、在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。（7）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（8）本项目要求投标人不属于失信被执行人，是以投标截止日在“信用中国”网站（）查询结果作为评标时的判断依据。3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4 各投标人均可就上述标段中的1个标段投标。3.5 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（
6、技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于 2018 年 8 月 9 日至 2018 年 8 月 15 日，每日上午 9 时 00 分至 11时 00 分，下午 14 时 00 分至 16 时 00 分（北京时间，下同） ，在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333 号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件） 、汇款凭证复印件以及广州建设工程投标报名申请表 （申请表每个标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（http:/
7、）服务指南栏目。4.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款） ，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公司账 号：70050074.3 本次招标不接受邮购招标文件。4.4 原已购买投标文件的投标人，如继续参加本次投标，请于本次招标文件发售时间内，带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的时间为 2018 年 9 月 5 日 9 时 00 分至 2
8、018 年 9 月 5 日 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 9 月 5 日 10 时 00 分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333 号） 。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒体本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。7.联系方式招标人： 中国铁路广州局集团有限公司长沙
9、房建公寓段地址： 长沙芙蓉区解放东路 249 号邮编： 410000联系人： 周工电话： 13975120284传真： /招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司地址： 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 7 层100036邮编：项目经理： 朱文穗（招标师证书编号：10394443909444204）联系人： 刘工（售卖标书） 、区工电话： 13600487989、020-87623263传真： 020-61335253电子邮件： 2018 年 8 月 3 日公告附件一投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通
10、知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合
11、同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发 包人同意 变更批准文件等材料复印件。公告附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意 变更批准文件等材料复印件。
