1、钢结构安装施工合同(一)甲方：*公司乙方：*施工队根据中华人民共和国合同法及有关规定，经甲乙双方友好协商，甲方将*除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工，结合本工程实际情况，为明确双方权利、责任，签订如下合同条款：一、工程名称：石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程二、工程地点：#三、工程内容：厂房钢结构运输安装四、工期：2010 年 12 月 20 日至 2011 年 3 月 20 日五、工程造价及拨款方式1、本工程采用吨位包干价，钢结构单价 400 元/t;C 型钢、天沟安装 550 元/t( 包括雨水管安装、C 型钢打孔、除锈、刷漆)，工程量暂估 1700 吨 (工程完工工程量
2、据实结算 )，合同款价 70 万元(大写：柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等) 、施工人员工资、施工住宿费等。2、付款方式：钢架部分安装完成 30%后 7 日内甲方支付工程款十万元，完成 60%后 7 日内甲方支付工程款十万元，钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成 50%后 7 日内甲方支付工程款十万元，安装全部完成后 7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后 7 日内付至工程总造价的 80%，甲方全部工程交工，建设方验收合格
3、后 7日内付至 95%，其余 5%作为安装质保金，壹年无质量问题，一次付清。六、质量与验收1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。2、因甲方原因或自然因素 (如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期，工期顺延;因乙方原因不能按期完工，拖延一天，给付甲方工程总造价千分之三的违约金。3、质保期为壹年，如在质保期内发生质量问题，乙方在接到通知后施工人员 48 小时内到达现场进行维修，维修费用乙方承担。七、安全：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。八、乙方责任1、乙方
4、在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度，服从甲方调度安排，接受甲方及监理人员的质量监督和管理，达到业主所要求的文明工地的标准。2、采取有效措施，确保施工安全，杜绝人员伤亡及设备事故，如有发生，全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险，保险单作为合同附件。3、乙方所有施工人员必须持证上岗。4、其他条款中规定的乙方责任。九、仲裁双方在合作协议中如发生争议，应本着互谅、互让的精神进行协商，协商不成，则通过合同签订的仲裁机构解决，仲裁结果为最后裁定，对双方均有约束力，应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。十、其他1、本合同双方签字后生效，工程竣工、工程款结清后自行失效。2、本合同一式
5、四份，甲、乙双方各执两份。甲方：代表：代表：乙方：年月日年月日钢结构安装施工合同(二)合同编号：发包人(甲方) ：承包人(乙方) ：按照中华人民共和国合同法 、 建筑法 、 建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就钢结构安装事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程坐落地点：3、承包性质：4、承包范围：二、质量约定：三、安装合同价款约定(含税) ：1、临时设施费及工人生活所需各项费用;2、施工人员的工资、劳保费、医疗保险费等;3、乙方在施工生产中使用的机械及施工工具、用具费;4、钢结构、檩条、天沟等安装吊装费;5、特殊工种的配合及
6、场地清理用工费用;6、超高费及其它不可预见费用等 ;7、冬雨季施工所增加的费用 ;8、移动脚手架的租赁费用及固定脚手架手搭拆的费用;9、钢结构焊接所需的与材质相匹配的焊材费用;10、施工现场压制彩板的人工费用等。三、工期要求：1、年月日至年月日，总工期天。四、付款方式与结算方式：1、合同签定后进场前两天内，甲方支付给乙方合同总额的作为预付款。2、主体结构、檩条安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。3、彩板、附件全部安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。4、工程验收合格天内，乙方提供竣工结算报告与甲方进行结算后天内，甲方支付至乙方合同总额的 90%进度款：其余工程款在壹年后经检查验收合格无质量问
7、题，扣除应扣款项后结清。5、本工程结算工程量以现场实际发生量为准进行结算。五、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担，如造成工期延长，延长一天扣工程价款的百分之一。3、本工程保修期限为：屋面、墙面防水工程质保期为五年。4、乙方在保修期内对工程质量负责无偿保修。甲方按乙方结（转载自出国留学网 http:/，请保留此信息。 ）算总价的 10%预留作为工程质保金。在保修期内乙方应在接到维修通知两天内派人维修，如乙方不及时派人维修(或因此造成的损失的)甲方有权另找施工单位进行维修，其维修和损失费用从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。六、双方责任：
