1、建设工程监理合同监理资质等级和资质证书编号： 委 托 人: 防城港市武钢华润燃气有限公司 监 理 人: 签 订 日 期: 2第一部分 合同协议书委托人（以下简称“甲方” ）：_防城港市武钢华润燃气有限公司监理人（以下简称“乙方” ）：_根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就_防城港市企沙半岛管道燃气工程（天然气门站工程）_工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、 工程名称：防城港市企沙半岛管道燃气工程（广西钢铁集团 LNG 储配站） ；2、 工程地点：防城港市企沙工业园 ；3、 工程规模： 2X1
2、50 mLNG 储罐；站房 1 座；调压装置 1 套 ；4、 投资估算： 1130 万元 ，其中设备费 650 万元。二、词语限定协议书中措词和用语与本合同第二部分通用合同条款和专用合同条款及有关附件中的解释和用法同义。三、组成本合同的文件1、 协议书；2、 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程） ；3、 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程） ；4、 专用条件；5、 通用条件；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名： 龚志鹏 ，身份证号码： ，注册号：。五、酬金及支付方式监理酬金的计取及支
3、付方式，双方经协商决定采用下述第 三 种方法（在具体方法前的 中打 ） ，付款前乙方应向甲方开具等额有效的 建安工程 发票：3 第一种方法：1、监理酬金的计取，按_/_的百分比计取，监理酬金率 / %合同总价暂定为人民币（大写） / 元（ / 元）（监理酬金总额=_/_） 2、监理酬金的支付方式约定：（1）_/_。（2）_/_；（3）_/_。 第二种方法 监理酬金的计取及支付方式：1、监理酬金的计取，按照（大写） / 元/月人（ / 元/月人）的标准执行。施工期间要求乙方派驻的专业监理工程师的数量确定为 / 人，如需调整以委托人书面发出的要求为准，派驻人员必须驻当地实施监理工作，满足工程监理工
4、作的需要，否则，甲方有权减少支付监理费用。2、监理酬金的支付方式约定：（1）_/_。（2）_/_；（3）_/_。 第三种方法 监理酬金的计取及支付方式：1、监理酬金包干价总额为（大写） 壹拾肆万柒仟玖佰陆拾 元（ 147960 元）。2、监理酬金的支付方式约定：（1）_单项工程委托单下达后，施工单位进点施工后七日内按合同价支付 30%，工程完工后支付至合同价格 60%_；（2）_工程竣工验收并办理好工程相关合同结算后，开据全额发票，1 个月内支付至结算价的 95%，5%作为质保金，质保期为一年，在保修期满 1 个月内结清_；六、期限自 2015 年 2 月 1 日始，至 2015 年 7 月
5、1 日止。七、双方承诺1、乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2、甲方向乙方承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。4八、合同订立1、订立地点： 防城港市 。2、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。委托人： （盖章） 监理人： （盖章） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权的代理人：（签字） 的代理人：（签字） 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮箱： 电子邮箱： 5第二部分 通用合同条款和专用合同条款1. 定义与解释1.1 定义除根据
6、上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的
7、关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.
8、12 “正常工作酬金” 是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额 。1.1.13 “附加工作酬金” 是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。61.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立
9、本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2 解释1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程） ；（3）专用条件及附录 A、附录 B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程） 。双方签订的补充协议与
10、其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围包括：防城港市企沙半岛管道燃气工程（广西钢铁集团 LNG储配站）建设过程中的所有内容 。2.1.2 监理工作内容包括但不限于下列：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安
11、全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；7（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款
12、支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
13、监理工作内容还包括：负责本工程施工及保修阶段的质量、进度、安全和投资控制等。进行合同管理、信息文档管理、HSE 管理、组织协调和竣工验收、承包方竣工结算资料和结算金额的审核等工作。对工程建设的目标进行有效控制和管理，做好组织协调工作，全面维护委托方委托项目的合法权益，帮助委托方实现预定的合理建设目标 。2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；8（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。根据本工程的行业和地域特点，具体监理依据包
14、括： 施工过程中形成的相关文件及会议纪要 。2.2.2 相关服务依据包括： / 。2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人
15、员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）其他情形： / 。2.3.5 委托人有权监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4
16、.3 对监理人的授权范围：对第三方合同单位违约事项进行处罚 。在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人9不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。监理人应在约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。2.4.4 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换，但是监理人在 / 情况下无权要求承包人调换其人员。2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月
17、报及约定的专项报告等)、时间和份数： 每月一次 。监理人未能按期提供报告及相关材料的，每延误一天，应向委托人支付合同价款的 0.1% 违约金。2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7 使用委托人的财产（本条可视具体情况决定采用与否）监理人_无_(有/无)偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。附录 B 中由委托人提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。 应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。监理
18、人应在本合同终止后 5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式： 时间按具体情况决定，方式以书面形式 。3委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2 提供资料委托人应按照附录 B 约定，向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供10监理人无偿使用。3.3.2 委托人应负责协调工程建设中
19、所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4 委托人代表委托人代表为： 聂军平 。负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后 5 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前 5 天通知监理人。3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6 答复委托人同意在 5 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。3.7 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。3.8 其他（1） 委托人有权通过各种合法方式检查监理人员的工作及其工作效果，有
20、权要求监理人撤换不称职的监理人员，有权对有损委托人利益的行为进行制止；（2） 当委托人发现监理人人员不按监理合同履行监理职责，或与施工方串通给委托人造成经济、质量损失的，委托人有权要求监理人更换监理人人员，视后果严重程度可终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任；4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人赔偿金额按下列方法确定：_直接经济损失额的 40%赔偿，最高不超过合同金额_。4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.3 监理人应保证其监理人员（含监理人的直系亲属）不得以任何形式
