1、招 标 书新兴铸管武安工业区干熄焦及发电工程 发电区域安装工程济钢集团国际工程技术有限公司Jigang International Engineering & Technology Co.,Ltd济钢集团国际工程技术有限公司Jigang International Engineering & Technology Co.,Ltd地址：济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地邮编：250101电话：0531-62359854 传真：0531-62359859电子邮箱：网址：http:/招标书新兴铸管武安工业区干熄焦及发电工程发电区域安装工程招 标 书总 经 理 ：分管领导：项目经理：济钢集
2、团国际工程技术有限公司二一八年四月招标书版权声明本设计产品的版权归济钢集团国际工程技术有限公司所有。未经济钢集团国际工程技术有限公司书面准可，不得将本文本的任何部分修改、复制、提供或泄露给任何第三方。版权所有，翻制必究。招标书目 录第一章 投标人须知投标人须知前附表1、总 则2、招标文件3、投标文件4、投标5、开 标6、评 标7、合同的授予8、重新招标 9、纪律和监督第二章 合同条款及格式第一节 合同通用条款第二节 合同专用条款第三节 合同附件格式第三章 工程建设标准第四章 工作量清单第五章 投标文件投标函部分第六章 投标文件商务部分第七章 投标文件技术部分第八章 投标书附件招标书第一章 投标
3、人须知投标人须知前附表序号 条款号 内 容 说明与要求1 1.1.2 招标人名称：济钢集团国际工程技术有限公司 地址：济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地联系人：石爱国 18706401211 赵春旭 135831480602 1.1.3 项目名称 新兴铸管武安工业区干熄焦及发电工程3 1.1.4 建设地点 河北省邯郸市新兴铸管武安工业区4 1.1.5 建设内容 见投标须知5 承包方式采取施工总承包方式，即包工、包料、包安装、包报审报验、包调试（单调及总调及验收合格后三个月保驾护航） 、包工期、包质量、包安全等方式进行承包6 1.3.4 质量标准 合格7 1.3.1 招标范围 见投标
4、须知 8 1.3.3 计划工期 详见工期要求（从签发开工令开始）9 1.2 资金来源 业主自筹10 1.4 投标人资质 等级要求钢结构工程专业承包企业资质二级及以上资质；机电安装总承包一级及特种设备安装改造维修资质（锅炉、起重机械、压力管道等） 、消防资质。11 1.4 资格审查方式 资格后审12 1.10 勘察现场 不统一组织，投标单位自行踏勘。13 投标报价方式 固定总价14 3.3 投标有效期 30 个日历天（从投标截止之日算起）15 标书费人民币 1000 元（银行电汇，开标前一天到账）交付机构：济钢集团国际工程技术有限公司，开户行：工行济南东郊支行，帐号：16020034090144
5、08634。16 3.4 投标保证金人民币 10 万元（银行电汇，开标前一天到账）交付机构：济钢集团国际工程技术有限公司，开户行：工行济南东郊支行，帐号：1602003409014408634。17 3.6.4 投标文件份数 一份正本，三份副本（另含电子文档一套） 。商务文件与技术文件必须分开装订，否则作为废标处理。18 1.11 投标预备会 无19 投标文件提交地点截止时间地点:济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地济钢国际南楼 102 会议室时间: 电话或邮件告知，最迟不超过 2018 年 4 月 15 日上午招标书8 时 30 分20 5.1 开标开标时间: 电话或邮件告知，最迟
6、不超过 2018 年 4 月 30 日上午 8 时 40 分地点:济南市高新区舜风路 101 号齐鲁文化创意基地济钢国际南楼 102 会议室21 7.3 履约保证金 见招标文件有关章节22 63 评标方法标准 见招标文件有关章节 招标书51 总则1.1 项目概况（1）根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。（2）本招标项目招标人：见投标人须知前附表（3）本招标项目名称：见投标人须知前附表（4）本标段建设地点：见投标人须知前附表（5）建设规模一套 15000KW 凝气式汽轮机及附属、配套设施。（6）建设内容CDQ 发电站 1 座
7、区域内的汽轮机及配套设备安装及调试、循环水泵站 1 座区域内的配套设备安装及调试、发电区域系统供配电设施、自动化控制及仪表设施、通讯设施、发电区域消防设施、发电区域照明系统、排水系统、防雷接地、暖通、综合管网系统等1.2 资金来源本招标工程项目资金来源见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求本工程依据设计技术方案进行招标。招标人期望通过招标达到：提高建设质量、缩短建设工期，有效控制造价的目的，实现早投产、早达效的建设目标。1.3.1 招标范围发电区域及外网：CDQ 发电站 1 座区域内的汽轮机及配套设备安装及调试、循环水泵站 1 座区域内的配套设备安装及调试、系统供配电设施、自
8、动化控制及仪表设施、通讯设施、发电区域消防设施、照明系统、排水系统、防雷接地、暖通、综合管网系统等承包范围包括标段范围内的全部施工、检测、安装、调试、单机试车、联动试车、报检报检、保修、试生产、达产达标、保驾护航、工程技术资料归档。工程承包内容和范围以发包人发放的施工图为准。施工中根据设计情况、承包人履招标书6约情况，发包人对承包人的承包内容和范围可进行适当调整。1.3.2 本招标工程项目的计划工期：发包人下发开工通知或开工报告批准日期之日起第 56 天并网发电，最迟不超过 7 月 15 号并网发电，以上两时间以先到的为准。主要中间施工节点在合同中详细明确，投标人投标书中必须明确中间主要工序节
9、点。招标人有权根据现场实际情况调整开工日期，投标人必须服从，招标人有权对不服从要求的投标人进行考核。1.3.3 本招标工程项目的质量要求：合格。1.4 投标人资格要求（附表）1.4.1 投标人资质等级要求见投标人须知前附表。其中，消防设施工程专业承包企业资质如欠缺，须以书面的形式做出承诺，保证采取措施完成相关内容方面的施工、报审、验收及交付等工作。1.4.2 投标人必须具有独立法人资格、相应施工资质及安全生产许可证。1.4.3 为具有被授予合同的资格，投标人应提供满足招标人要求，并令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料（复印
10、件需要在开标时提供原件进行验证）：（1）投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、组织机构代码证副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。（2）提供在类似工程施工经历的证明文件。（3）提供在同类工程施工中，获国家、省部级以上质量奖证书等材料；投标人在近三年内主要施工业绩和在建工程情况。（4）按规定格式提供项目经理简历及拟在施工现场的管理和主要施工人员情况（包括相关证件复印件） 。（5）按规定格式提供完成本合同拟采用主要施工机械设备情况。（6）投标人提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。（7）有关投标人目前和近
11、2 年参与或涉及诉讼案的资料。应说明相关情况，招标书7并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。1.4.4 项目经理及技术负责人必须具有与投标人资质相符的资质证书及相应管理经验的证明材料。1.4.5 开标时，商务经理、项目经理必须同时到场，接受评委询问。1.4.6 投标人不得存在下列情形之一（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） ； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人
12、或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 招标人对中标人的管理要求1.5.1 本招标工程中的所有施工内容，中标人一律不得转包或者违法分包，否则，一经发现立即取消该中标人的承包资格，由此引发的一切经济损失和法律责任全部由承包方负责。1.5.2 中标人应当严格按照已确认的施工组织设计或施工技术方案组织施工，并接受招标人及业主的管理和质量监督部门对工程施工的监督管理。1.5.3 中标人应严格对
13、施工现场进行管理，自觉遵守业主的厂规，厂纪和有关管理制度，以及招标人工程建设管理中的各项程序、管理规定，否则由此引发的一切不良后果自负，招标人将予以警告直至终止合同。招标书81.5.4 中标人在施工中与招标人组织的生产发生矛盾时，中标人应无条件服从招标人的协调管理，招标人有对整个施工现场进行统一合理调配的权力。1.5.5 投标人一旦中标，项目经理、现场技术负责人不得更换，且必须常住现场（出勤率不得低于 90） ，其余项目部技术管理人员调换必须事先书面征得招标人同意，对于不称职的项目管理人员发包人有权利要求更换，承包人在接到招标人通知后 7 天内必须更换。1.6 费用承担1.6.1 投标人准备和
14、参加投标活动发生的费用自理。1.6.2 投标人应在招标人指定的时间及地点、方式领取标书, 标书费见投标人须知前附表。 1.7 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中所涉及的商业和技术文件等不得复制、提供或泄露给任何第三方，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.8 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.9 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.10 踏勘现场招标人不统一组织现场踏勘，投标人根据需要自行进行现场踏勘。投标人无论是否进行现场踏勘，都视为投标人对现场及周边情况认可。1.11 投标预备会无。1.12 分包原则上不容许分包，中标人因工程确实需要进行分包的，必须事前提请招标人认可。对中标人违法分包的，招标人有权责令其改正，终止分包合同履行，并
