1、0广州市金沙洲河道整治工程-闸站永久用电工程设计施工总承包招 标 文 件（第四章 合同条款及格式）招 标 人：广州市土地开发中心代建单位：广州市珠江堤防管理处招标代理：广州珠江工程建设监理有限公司时 间：二一五年三月1广 州 市 金 沙 洲 河 道 整 治 工 程-闸 站 永 久 用电 工 程 设 计 施 工 总 承 包 合 同合同编号： 工程编号： 工程地点： 发 包 人（甲方）： 广州市珠江堤防管理处 承 包 人（乙方）1： 承 包 人（乙方）2： 2 供 电 工 程 设 计 施 工 总 承 包 合 同 使用说明本合同由 协 议 书 、 设 计 条 款 、 施 工 通 用 条 款 、 施
2、工专 用 条 款 和 合 同 附 件 五 部 分 组 成 。 使 用 说 明 如 下 ：对合同条款中的部分内容设选项按标准化模式设置，采用“”或“ ”予以选择。合同中此部分内容，标注“ ”的选项即为本合同采用，标注“ ”的选项为本合同不采用。目 录一、协议书 5 二、设计条款12 三、施工通用条款. 18四、施工专用条款. 97五、合同附件 149 5第 一 部 分 协 议 书发包人（甲方）：广州市珠江堤防管理处 承包人（乙方）：承包人 1： （施工承包人/联合体主办方）承包人 2： （设计承包人/联合体成员）根据广州市水务局金沙洲河道整治工程专题会议纪要 ，本项目招标人广州市土地开发中心，委
3、托本项目代建单位广州市珠江堤防管理处作为发包人负责实施广州市金沙洲河道整治工程-闸站永久用电工程设计施工总承包（以下简称本工程）的代建管理，与承包人签订工程合同，行使发包人职能。依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国招标投标法及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，设计承包人与施工承包人组成的联合体为发包人组织的广州市金沙洲河道整治工程-闸站永久用电工程设计施工总承包招标（招标编号： ）中标人，现发包人、设计承包人及施工承包人就本工程事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1 工程名称：广州市金沙洲河道整治工
4、程-闸站永久用电工程设计施工总承包。1.2 工程地点：广州市金沙洲地区。1.3 工程立项批准文号：穗发改农200716 号。1.4 资金来源： 财政资金。1.5 工程内容：金沙洲北围水闸与泵站、沙贝水闸与泵站、荣基里内涌整治与泵站、内涌水闸与泵站（凤岗北闸、凤岗南闸与泵站）4 个闸站的永久用电设计与施工。永久用电采用 10KV 单回路电源供电。金沙洲河道整治工程中闸站已完成土建和机电安装，永久用电的设计、施工应结合现场实际情况按供电部门审批为准进行实施。二、承包范围和承包方式2.1 承包范围：广州市金沙洲河道整治工程-闸站永久用电工程设计施工总承包，包括但不限于6以下内容：（1）闸站的永久用电
5、工程的设计和相关报批手续及外部协调工作。具体包括根据供用电方案协议，负责完成：完成工程深化设计、完善施工图、施工图预算文件编制、竣工图等设计工作，负责与本项目的前期供电方案设计单位协调。相关闸站(泵站) 现场已安装低压柜22 个，本项目实施时需考虑加以合理利用。本项目的全部电器设备采购，电器基础土建工程。10KV 配网线路(含线路通道土建部分)。负责向市政、规划等各职能部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续。含路面修复、路面下穿管施工。向供电管理部门办理凤岗南闸站永久用电增容的相关手续。配合用电单位办理供电的相关手续。（2）闸站的永久用电工程的施工。相关闸站(泵站) 现场已安装低压
6、柜 22 个，本项目实施时需考虑加以合理利用。本次永久用电工程施工以现场实际情况及供电部门审批的设计施工图纸为准。如现场已安装的低压柜不能满足供电部门验收要求，则由原施工单位负责将其拆除并运走。（3）永久用电工程的验收以通过供电部门的验收，并以开通供电为准。（4）工程档案资料的整理及移交。（5）产权过户手续办理（结算前必须提供过户证明）。2.2 承包方式：2.2.1 本合同工程费综合单价包干，项目措施费合价包干。措施费调整按施工专用条款 58.3、60.5.7 款约定调整。现场加以利用的安装设备根据专用条款59、60 条约定办理。全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、
7、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用，包移交前的运行维护管理（设备及备件更换）等。2.2.2 本合同设计费为单项包干费用，按中标设计费包干，该费用已包含设计承包人完成项目的设计工作内容所需的所有费用（包括但不限于购买相关管线图纸、资料、咨询、设计文件修改等费用，发包人不再支付合同中列明费用外的任何其它费用），结算时不予调整。2.2.3 设计承包人向发包人提交施工图时需要提交施工图预算，施工图预算7（扣除设计费及暂列金额）比本合同工程费（扣除暂列金额）高出 5%及以上时，设计
8、承包人应进行设计优化；施工图需发包人确认后方可用于工程施工；经发包人确认后施工图预算报财政评审，经评审的施工图预算作为本合同结算合同价限额。设计承包人及施工人必须确保本合同结算价款不超出限额，作为工程款支付依据和工程结算依据。2.2.4 施工图纸一旦下发，必需严格按图施工，且在施工过程中若有设计变更（原则控制零变更），必须有甲方书面指令后，方能出具变更通知和变更图。2.2.5 发包人有权根据工程实施情况，对本合同的承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，设计承包人和施工承包人必须无条件服从。三、合同工期 合同总工期为 240 天(包括设计、施工、验收、送电工作及移交工作)。3.1 设计工
9、期要求：设计承包人应在签订合同之日起 80 日历天内完成外电引入工程设计及红线内的深化设计；并将所有相关图纸送当地供电营业部门用电监察部门审核通过。增容供电方案批复时间 ；设计审批时间： 3.2 施工工期要求： 本合同项下各项目施工工期为 160 日历天（各水闸分期实施时可分段计算工期，具体以业主开工通知书为准） ，以发包人发出该项目进场通知之日起。 （适用于发包人招标时以取得负荷书的用电工程，项目指单独立项的项目。 ） 本合同项下各项目施工工期取得负荷书之日起 日历天。 （适用于发包人招标时以未取得负荷书的工程，项目指单独立项的项目。 ）因发包人原因导致开工延期的，工期顺延，发包人不予其它补
10、偿且不承担其它违约责任。3.3 本工程的合同工期须包括因设计承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，施工承包人已确认对上述审批时间作出考虑和预留。3.4 发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。四、质量标准4.1 工程质量标准：一次验收合格，达到供电部门送电的要求。84.2 安全文明施工标准：符合国家、省、市现行安全生产工艺、文明施工有关法律法规和技术规范要求，杜绝发生重大安全事故，参考广州市安全文明施工样板工地标准要求。 五、合同价款合同总价（大写）：人民币 元。(其中设计费： 工程费： )（小写）：
11、 。(一)广州市金沙洲北围水闸与泵站工程-永久用电工程： 。（其中：设计费 元；工程费 元）(二)广州市金沙洲沙贝水闸与泵站工程-永久用电工程： 。（其中：设计费 元；工程费 元）(三) 广州市金沙洲荣基里内涌整治与泵站工程-永久用电工程： 。（其中：设计费 元；工程费 元）(四) 广州市金沙洲内涌水闸与泵站工程-永久用电工程（凤岗北闸、凤岗南闸与泵站）： 。（其中：设计费 元；工程费 元）合同总价中包含:安全防护、文明施工措施费： 。余泥渣土运输与排放费用： 。暂列金额（预留金）： 。本合同全部合同价款支付至施工承包人帐号。项目单价：招标工程详见投标报价书，设计承包人、施工承包人确认在投标之
12、前已谨慎进行了估算，其投标报价不低于本项目成本价；非招标工程详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书。设计承包人、施工承包人中标的投标文件未按照招标文件的报价清单填报单价或合价的项目，视为完成该项目所需费用已包含在其它价款的报价内，发包人将不予增加。同时所报的综合包干的设计费，以及工程量清单的综合单价和综合包干项9目的综合合价（项目措施费、其他约定包干的费用等） ，在工程结算时将不得变更，合同另有约定的除外。施工承包人在施工组织设计涉及的凡属施工技术措施、安全措施的费用，不论施工组织设计是否得到发包人或监理单位的认可和批准，该费用发包人一概不予另行考虑。六、联合体组成成员各方关系以及设计施工
13、一体化管理要求6.1 承包人 和 组成联合体，其中 （施工承包人）为联合体主办方， （设计承包人）为联合体成员。6.2 联合体主办方负责设计、施工总协调工作，若联合体成员不能按合同履行义务，联合体主办方负责协调督促其履行合同义务。联合体成员对发包人承担违约责任的，联合体主办方应承担连带责任；发包人有权就联合体成员的违约行为解除本合同。6.3 联合体主办方负责工程所有档案资料的整理归档工作。本合同由 中标（非联合体中标） ，本合同内“施工承包人” 、 “设计承包人”均指 。七、组成合同的文件7.1 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的
14、优先解释顺序如下：(1) 履行本合同的相关补充协议；(2) 本合同协议书；(3) 专用条款（含设计条款和施工专用条款） ；(4) 通用条款；(5) 合同附件（含各管理办法） ； (6) 招标文件及其附件、招标答疑、中标通知书；(7) 投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料） ；(若投标文件标准、要求高于招标文件的，则投标文件解释顺序优先于招标文件，按投标文件的标准、要求执行。)(8) 经批准的施工图纸及设计文件、工程变更、签证；(9) 现行标准、规范及有关技术文件；(10)投标报价书（工程量清单） ；(11)专用条款约定的其他文件；10(12) 发包人、施工承包人有关工程的洽商、变更
15、等会议记录和文件（主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要等） ；(13) 本合同生效期间，发包人制定并执行的有关广州市珠江堤防管理处建设管理规定，与原合同及补充协议无实质性冲突的，均属本合同组成文件，适用于本合同项下工程。(14)组成合同的其他文件：经各方确认进入合同的其他文件。7.2 除非发包人代表在施工承包人发出的工程施工联系函或其他报告文件上签署明确意见，否则，发包人代表或其他人的签名仅表示其对该文件的签收，不能作为发包人的意见或结算依据。7.3 发包人代表、造价工程师、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须由其本人签名，只有项目章而没有本人签名或，只有签名没有项目章的，
16、该文件对发包人、设计承包人、施工承包人均没有约束力。八、说明除非另有说明，本协议书中有关词语含义与本合同设计条款 、 施工通用条款中赋予它们的定义相同。九、设计承包人、施工承包人承诺设计承包人、施工承包人向发包人承诺按照本合同约定设计、施工、竣工，并在质量保修期内按国务院第 279 号建设工程质量管理条例的规定承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。十、发包人承诺发包人向设计承包人、施工承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十一、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商不成的，向合同履行地人民法院提起诉讼。十二、合同生效12.1 本合同订立时间： 年 月 日12.2 本合同经叁方签字盖章后生效，合同正本一式叁份，均具有同等效力，发包人、施工承包人、设计承包人各执壹份；合同副本一式壹拾贰份，发包人、施工承包人、设计承包人各执肆份。正本与副本均具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。
