1、道路绿化围墙建设工程施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围墙工程。2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方
2、在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）： 元整；（小写）： 元。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的 20%的预付工程款。2）施工完毕验收合格后 6 日内付到工程总造价的 80%留下 15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。4）付款方式为银行转账。第三条 双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保
3、证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供电、通信等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。4）所栽苗木，树
4、种质量必须符合工程要求，不得擅自改变品种规格及质量，所有树木必须经甲方验收合格后乙方栽植，现场施工中如有品种更改，需按甲方书面变更通知单方实施。5）乙方包栽包活，在栽植完工后要养护十个月，期间发生的费用由乙方负担，一年内树木死亡，由乙方免费更换。6）工程未交付甲方之前，负责已完工项目的保护工作。7）工程完工后，乙方负责清运施工所产生的垃圾，做完工清场。8）安全文明施工，按国家规定及施工需要做好安全防护的各项措施，负责管理自有施工人员财产安全，如发生安全事故，所产生的全部费用由乙方承担。第四条 工期的约定1.工期：自开工之日起 120 个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在
5、竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。 3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范 （GB50268-2008）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后
6、五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。 4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后十个工作日内未作回复（或未提出意见） ，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条 免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条
7、 保修期及保修金1、保修期：绿化围墙道路项目保修期为一年，竣工验收合格之日起即 2007 年 12 月 1 日至 2008 年 11 月 31 日止。2、保修金：围墙、道路按项目造价的 5%扣留，绿化按项目造价的 20%扣留第八条 违约合同双方的任何一方不能全面履行合条款均属违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。2、甲方因不能按合同约定的时间支付款项，拖延 15 天以上，自第16 天起计算，每拖延一天应向乙方交违约金人民币 1000.00 元，并承担违约责任。3、乙方因拖延工期和质量不合格，拖延 15 以上，同样自第 16 天起计算，每拖延一天向甲方交违约金 1000.00 元，甲方可以从工程款内扣除。并承担违约责任。第九条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向甲方住所地人民法院提起诉讼。第十条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：地址：昆明市五华区普吉街道办事处 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户行： 开户行：账 号： 年 月 日 年 月 日
