1、第 1 页 共 6 页垫江县白家镇合兴村养老服务站改造工程施工合同施工合同建设单位：重庆市垫江县合兴村 施工单位： 签订时间： 第 2 页 共 6 页发包人：重庆市垫江县白家镇合兴村承包人： 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及相关事项协商一致，共同订立本合同。一、工程概况工程名称：垫江县白家镇合兴村养老服务站改造工程资金来源：财政资金工程地点：垫江县白家镇承包范围：本工程约 400 平方米。 施工图及图说范围内全部内容，以及本工程的预算、评审疑似问题回复的全部内容。二、承包方式1、本建设工程 实 行 总
2、 承包方式。2、实行双包，即包工包料，使用的材料必须是合格产品。同时出示检验合格报告并妥善保管。为确保本工程使用质量，所有材料的采购由发包人全程参与选购。在施工前将所采购的材料报发包人审验，否则发包人不予退还履约保证金，并终止本合同。3、所有工程资料、影像资料（包括隐蔽、验收等）必须完善（并备份四份） ，以利于工程结算审计和竣工验收。三、合同价款合同金 额 （中标价）为￥ 22.60495 万 元 ， 大 写 人民币 贰 拾 贰 万 陆仟 零 玖 拾 肆 元 伍 角 。发包总价含工程直接费用、临时费、安全文明施工费、管理费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，施工中场地内的清洁及产生
3、的废渣、弃土、垃圾等二次转运费的处理费。第 3 页 共 6 页四、结算原则、付款周期及支付方式1、实行固定总价包干，即招标范围内所有工程内容（施工图及图说范围内全部内容）以合同总价包干使用，不作调整。任何一方不得擅自改变。2、未经审批同意的工程变更由承包方承担责任及费用。3、减少工程价款：工程量清单计价表中相应工程量减少部分的工程价款。4、支付方式：本工程无预付工程款。工程完工经市县镇三方验收合格, 凭项目所在地开具税务发票后支付至合同金额的 80%；审计后支付至审定金额的 97%，质保期（缺陷责任期）（一年）满后无息支付余款。五、本工程无预付工程款。工程完工验收合格, 凭项目所在地开具税务发
4、票后支付至合同金额的 80%；审计后支付至审定金额的 97%，质保期（缺陷责任期）（一年）满后无息支付余款。六、本建设工程合同工期1、建设总工期：30 日历天。经公示完毕无投诉或投诉已处理完结，签订合同，签订合同后以发包方出具开工令开始计算工期。2、开工时间 2018 年 月 日，完工时间 年 月 日前。在本工期时间范围内，承包方全面完成本承包工程，且完成工程中的任何缺陷修补并完成清场。3、工期顺延的情况：经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延。4、因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，工期每延迟一天扣承包方工程款￥ 300 元 ，大写人民币叁佰元整，累计递减工程款。工程
5、提前完成不予奖励。七、发包人与承包人现场人员承包人项目经理： 联系电话： 。发包人施工现场负责人： 联系电话： 第 4 页 共 6 页。八、安全施工与检查1、发包人在签订施工合同后至工程开工前，发包人应督促承包人落实安全生产、文明施工措施。2、工程施工过程中，承包人项目经理、技术负责人、施工员、安全员必须随时在施工现场，确保工程质量及施工安全。3、承包方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力，造成责任事故和因此
6、发生的经济及法律责任，均由承包人承担。九、质量与验收要求1、工程质量达到国家或行业现行的质量评定标准，按施工图及图说要求。工程质量达不到质量标准，由承包人承担违约责任。工程质量按国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并一次性验收合格。2、工程检查和返工承包方必须严格按照本工程施工方案及发包公告的要求进行施工，做到施工过程规范，施工流程合理。承包方在施工过程中应随时接受县民政局、白家镇人民政府和发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。若未按要求施工，工程质量达不到约定标准，承包方必须无条件按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准，返工工期不顺延，由此造成的一切
7、损失由承包方负责。3、施工过程中每一道工序完工后，必须经发包方、承包方和质量监管等相关人员现场验收合格，签字同意进入下一道工序后方能进行下一第 5 页 共 6 页道工序施工，并同时留存相关文字及图片资料，否则，由此造成的损失由承包方全部承担。隐蔽工程和中间过程的验收：工程具备隐蔽条件或中间验收部位，承包方进行自检，并在隐蔽或中间部位验收前 24 小时内书面通知发包方验收；验收合格，在验收记录上签字后，承包人进行隐蔽处继续施工，验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。4、综合竣工验收由发包方组织施工、行政主管单位联合进行。十、工程变更及合同价调整实行固定总价包干，即招标范围内所有工程内容
8、（以施工设计图及图说为准）以合同总价包干使用，不作调整。任何一方不得擅自改变。未经审批同意的工程变更由承包方承担责任及费用。十一、本合同与下列附件一起构成合同文件:1、本工程随机抽选公告；2、承包方递交的竞标文件；3、中标通知书；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，须经合同当事人签字并盖章，均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；补充和修改均不得背离发包公告、承包方竞标文件的实质性条款。十二、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
9、2.承包人严格按递交的竞标文件履行自己的承诺，严格按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。第 6 页 共 6 页3.发包人和承包人签订本合同后，双方理解并承诺不再就本工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。十三、本合同在履行过程中，双方应共同遵守。若发生争议双方当事人协商解决，协商不成，提交劳动仲栽委员会仲裁或上诉人民法院裁决。十四、本合同一式六份，发包方肆份，承包方贰份，自双方签字盖章之日起生效，均具同等法律效力。发 包 人（盖章）： 承 包 人（盖公章）：地址： 地址：法定代表人 法定代表人 或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：年 月 日 年 月 日
