1、1青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程施 工 招 标 文 件招标编号：QSL2017-35 号招 标 人（盖章）： 青田县章村乡人民政府 负 责 人（签字或盖章）： 招标代理人（盖章）：杭州市建设工程管理有限公司 负 责 人（签字或盖章）： 编 制 时 间： 2017 年 12 月 12 日备案单位（盖章）： 2017 年 12 月 12 日青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-67566602目 录第 一 卷 .4第一章 招标公告 .4第二章 投标人须知 .5投标人须知前附表 .51 总则 .92 招标文件 .103 投标文件 .1
2、14 投标 .135 开标 .136 评标 .147 合同授予 .158 重新招标和不再招标 .159 纪律和监督 .1610 其他内容 .17第三章 评标办法（综合评分法） .191 依据 .192 评标原则 .193 评标委员会 .194 评标程序和内容 .19第四章 合同条款及格式 .23第 1 节 通用合同条款 .23第 2 节 专用合同条款 .231 一般约定 .232 发包人义务 .243 监理人 .244 承包人 .245 材料和工程设备 .256 施工设备和临时设施 .258 测量放线 .259 施工安全、治安保卫和环境保护 .2611 开工和竣工（完工） .2612 暂停施工
3、 .2713 工程质量 .2714 试验和检验 .2715 变更 .2716 价格调整 .2817 计量与支付 .2918 工程验收 .3019 缺陷责任与保修责任 .3020 保险 .3024 争议的解决 .3125 合同类型 .3126 其他补充条款 .31第 3 节 合同附件格式 .33青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-67566603第五章 工程量清单 .385.1 工程量清单说明 .385.2 投标报价汇总表和工程量清单格式 . 39第二卷 .50第六章 图纸 .501 说明 .502 图纸（详见图册） .50第三卷
4、.51第七章 技术标准和要求（合同技术条款） .51第四卷 .52第八章 投标文件格式 .52评审因素索引表 .53目 录 .54一、投标函及投标函附录 .55二-1、法定代表人身份证明 .57二-2、授权委托书 .58三、投标保证金 .59四、已标价工程量清单 .59五、施工组织设计（中标后提供） .60六、项目管理机构 .64七、资格审查资料 .65八、原件的复印件 .67九、其他材料 .68青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-67566604第 一 卷第一章 招标公告招标编号：QSL2017-35 号1. 招标条件本招标项目
5、青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程已由青田县发展和改革局以青发改审2017186号批准建设，建设资金来自县财政拨款，招标人为青田县章村乡人民政府，招标代理机构为杭州市建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2. 工程概况与招标范围青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程位于青田县章村乡黄山头村，主要包括溢洪道、坝顶、坝体踏步等工程建设。工程控制价：70.3278 万元(其中含税暂估价 3.6275 万元) 计划工期：90 日历天 质量：合格 招标范围：施工图范围内的所有工程（具体详见工程量清单）。 3. 投标人资格要求3.1 投标人必须是具备水利水电工程施工总承包叁级及
6、以上资质的独立法人。3.2 项目负责人应持有二级及以上水利水电工程建造师注册证书且无在建或第一预中标工程。3.3 项目技术负责人必须具有水利及相关专业中级及以上职称。3.4 投标人具有有效的安全生产许可证，企业法定代表人、总经理、企业分管安全生产的副总经理（须提供企业任职文件）及技术负责人具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 A证，拟派项目负责人具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 B 证，项目安全生产专职管理人员具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 C 证。3.5 施工员、质检员、安全员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。3.6 根据浙招办2009
7、23 号文和浙水建200813 号文等文件的有关规定，投标人及其拟投入本标段的项目负责人无限制期内的建设市场主体不良行为记录，且近三年（2014 年 11 月 1 日以来，以法院判决书出具的日期为准）须无行贿犯罪记录。3.7 根据浙江省水利厅浙水建201331 号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息(主要指投标单位、拟派项目组主要人员（拟派项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须已在浙江水利厅水利建设市场信息平台上予以公示)。3.8 本次招标不接受联合体投标。4. 招标文件的获取4.1 网上下载：时间： 2017 年 12 月 12
8、 日起，网址：丽水市公共资源交易网（）、青田县政府采购招投标网（ ）上发布并供下载。4.2 招标文件编制费 500 元，售后不退，在开标当天收取。5. 投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年 12 月 22 日 14 时 30 分；投标文件递交的地点为青田县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅（塔山路 101 号）。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 联系方式招标人：青田县章村乡人民政府 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司地 址：青田县章村乡人民政府 地 址：青田县月里湾 28 幢 6 号三楼联系人：廖宝坤 联系
9、人：陈达影电 话：15857807662 电 话：0578-6756660发布招标公告时间：2017 年 12 月 12 日青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-67566605第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号 条款名称 编列内容1.1.2 招标人名 称：青田县章村乡人民政府 地 址：青田县章村乡人民政府联系人：廖宝坤 电 话：15857807662 1.1.3 招标代理机构名 称：杭州市建设工程管理有限公司地 址：青田县月里湾 28 幢 6 号三楼联系人：陈达影电 话：0578-6756660传 真：0578-675666
10、01.1.4 项目名称 青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程1.1.5 建设地点 章村乡黄山头1.1.6 现场管理机构 青田县章村乡人民政府 1.1.7 设计人 丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司1.1.8 监理人 /1.1.9 代建机构 /1.2.1 资金来源 财政拨款1.2.3 资金落实情况 已落实1.3.1 招标范围 详见工程量清单1.3.2 计划工期 计划工期：总工期 90 日历天实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。1.3.3 质量要求 符合国家水利工程质量检验与评定规程的合格标准。青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：05
11、78-67566606续表条款号 条款名称 编列内容1.4.1 投标人资质条件、 能力和信誉(1)投标人必须是具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人。(2)项目负责人应持有二级及以上水利水电工程建造师注册证书且无在建或第一预中标工程。(3)项目技术负责人必须具有水利及相关专业中级及以上职称。(4)投标人具有有效的安全生产许可证，企业法定代表人、总经理、企业分管安全生产的副总经理（须提供企业任职文件）及技术负责人具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 A 证，拟派项目负责人具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B 证，项目安全生产专职管理人员具有水利行政主管部门颁发的
12、安全生产考核合格证书 C 证。(5)施工员、质检员、安全员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。(6)根据浙招办200923 号文和浙水建200813 号文等文件的有关规定，投标人及其拟投入本标段的项目负责人无限制期内的建设市场主体不良行为记录，且近三年（2014 年 11 月 1 日以来，以法院判决书出具的日期为准）须无行贿犯罪记录。(7)根据浙江省水利厅浙水建201331 号文的有关规定，企业在参加投标前须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业的相关信息(主要指投标单位、拟派项目组主要人员（拟派项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员）必须已在浙江水利厅水利建设市场
13、信息平台上予以公示) 。（8）本项目不允许联合体投标。1.4.2 是否接受联合体 投标 不接受接受，应满足下列要求：/1.9 踏勘现场 组织不组织1.10.1 投标预备会 召开 不召开1.10.2 投标截止时间 2017 年 12 月 22 日 14 时 30 分1.11 分包允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / 不允许1.12 偏离 允许 不允许2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止时间 3 日前2.2.2 招标文件澄清的截 止时间 投标截止时间 3 日前2.3.1 招标文件修改的截 止时间 投标截止时间 3 日前2.3.2 招标人发布
14、紧急公 告时间 投标截止时间 3 日前3.1 投标文件成册要求 不需要分别成册 需要分别成册，成册要求为： 资信技术标、商务标分别成册，其中、进入商务标；其他均进入资信技术标。 青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-67566607续表条款号 条款名称 编列内容3.3.1 投标有效期 投标文件自投标截止时间起生效，有效期为 90 天3.4.1 投标保证金缴纳交纳的注意事项：一、交纳金额：壹万元整二、交纳方式：1、银行保函方式，保函格式投标人自拟，必须明确以下内容：保函开具对象为青田县章村乡人民政府；保函有效期为 150 日历天。在保
15、函担保有效期内，投标人被确定为中标候选人后放弃中标，或被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，担保方在收到青田县章村乡人民政府以书面形式提出的赔偿要求后，在7天内无条件支付。保函必须由企业注册地或工程所在地商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构。不接受专业担保等机构出具的保函。担保人应对出具的工程保函的真实性、合法性、有效性负责，如违规担保或出具虚假保函的，由保函出具人承担相关责任。2、其他方式：银行汇票开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司塔山支行账户：青田县政府采购招投标专户 开户行行号：402343200258 账号：20100001
16、3802556 银行汇票必须由投标人基本帐户银行开具。三、提交：1、投标担保应当在投标截止时间前随投标文件一同提交给招标人；2、采用银行汇票方式的由招标人或委托的招标代理工作人员初步审查并开具“银行汇票收讫单”。四 、 退 还 ：1、除中标候选人外，投标保证金在确定中标候选人后予以退还；2、除不产生存款利息的投标保证金外，其他投标保证金按中国人民银行同期活期存款利率退还存款利息。3.6.4 投标文件副本份数1 份。投标人中标后在领取中标通知书前需再提交投标文件副本四份，如与投标时提交的文本不一致时，以投标时提供的投标文件为准。4.1.1 投标文件的密封 要求 商务标和资信技术标分开密封，正本和
17、副本密封在一起。4.1.2 投标文件封套标记 要求 封套上应标明“资信技术标”或“商务标”字样。4.2.2 递交投标文件地点 青田县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅（塔山路 101 号）。5.1 开标时间和地点开标时间：同投标截止时间。开标地点：青田县政府采购招投标交易中心六楼交易大厅（塔山路 101号）。青田县章村乡黄山头山塘综合整治工程 招标代理机构：杭州市建设工程管理有限公司 电话/传真：0578-675666085.2 开标程序(1) 身份查验：所有投标人均应派法定代表人（携带法定代表人身份证明）或委托代理人携带授权委托书、至投标时连续 6 个月（企业设立不足 6 个月的，从设立时起）在委托企业的养老保险缴纳证明、身份证原件，拟派项目负责人持本人有效身份证件及注册建造师证书原件准时参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派法定代表人或委托代理人及拟派项目负责人按时出席开标会议或未携以上相关证件，作无效标处理。(2）密封情况检查：由投标人代表检查投标文件密封及完整情况，经确认无误后，工作人员
